买卖合同纠纷 （2017）鲁11民终149号

山东海怡公司、上海慧尔公司签订的买卖合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，系有效合同，双方应认真全面履行义务。根据合同约定，山东海怡公司应于合同签订后一周内即2012年1月17日前支付预付款990万元，其实际于2013年12月31日付清全部预付款，上海慧尔公司在山东海怡公司按时支付预付款的情况下应于2012年5月20日完成供货，因山东海怡公司延期支付预付款，供货时间应顺延至2014年5月3日，上海慧尔公司应当于该日期前备齐货物并供货完毕。从山东海怡公司提交的证据看出，其于2015年9月25日以书面形式通知上海慧尔公司交货，上海慧尔公司在9月28日的回函中称其早已具备原规格书所需仪表参数的供货条件，发货时再作进一步调试即可，并要求山东海怡公司给予确认是否对仪表等设备进行修改，在山东海怡公司未给上海慧尔公司书面回函的情况下，上海慧尔公司于10月26日再次函告山东海怡公司，默认山东海怡公司对仪表参数不做修改，将按照山东海怡公司9月25日通知发货函准备发货。从上述来往函件中可以看出，上海慧尔公司自称已具备发货条件并按原规格书所需仪表参数准备发货，但并未给山东海怡公司发货，直至同年11月4日

山东海怡公司、上海慧尔公司签订的买卖合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，系有效合同，双方应认真全面履行义务。根据合同约定，山东海怡公司应于合同签订后一周内即2012年1月17日前支付预付款990万元，其实际于2013年12月31日付清全部预付款，上海慧尔公司在山东海怡公司按时支付预付款的情况下应于2012年5月20日完成供货，因山东海怡公司延期支付预付款，供货时间应顺延至2014年5月3日，上海慧尔公司应当于该日期前备齐货物并供货完毕。从山东海怡公司提交的证据看出，其于2015年9月25日以书面形式通知上海慧尔公司交货，上海慧尔公司在9月28日的回函中称其早已具备原规格书所需仪表参数的供

山东省日照市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)鲁11民终149号上诉人（一审被告、反诉原告）：上海慧尔自动化仪表工程有限公司，住所地上海市徐汇区漕宝路103号，组织机构代码67269848-0。法定代表人：张一鸣，该公司董事长。委托诉讼代理人：庄会花，山东弘圣律师事务所律师。委托诉讼代理人：ＸＸＸ，山东弘圣律师事务所实习律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）：山东海怡环保制冷有限公司，住所地……