建设工程施工合同纠纷 （2021）辽02民终5775号

原被告各方争议的主要问题是：一、被告是否应当支付原告工程进度款利息、工程结算款利息；二、原告的诉讼请求是否过诉讼时效；三、关于迟延支付工程进度款及结算款利息的起算时间及具体金额问题；四、原告主张的按照双倍利率计算进度款利息、结算款利息是否过高。五、是否应以发票的开具作为付款前提；六、是否应以备案合同认定原被告双方在案涉工程中的权利义务关系。 一、关于被告润景公司、恒盛公司是否应当支付原告工程进度款利息及工程结算款利息的问题。第一，因润景公司与原告在案涉《建设工程施工合同》中，对工程量的确认，进度款的支付均有明确约定。在润景公司屡有逾期支付工程款的情况下，润景公司应当按照合同约定向原告支付工程进度款利息及工程结算款利息。原告与润景公司系建设施工合同关系而非债权转让关系。（2019）辽02民初297号判决书亦否定原告在基于债权转让关系向恒大公司主张履行付款义务的情况下，同时依据建设施工合同关系要求建设工程的相对方润景公司以及权利转让人恒盛公司对恒大公司的付款责任承担连带责任这一主张。在恒大公司不承担案涉进度款利息和结算款利息的情况下，基于建设施工合同关系，润景公司作为债务人应向作为债权人的

原被告各方争议的主要问题是：一、被告是否应当支付原告工程进度款利息、工程结算款利息；二、原告的诉讼请求是否过诉讼时效；三、关于迟延支付工程进度款及结算款利息的起算时间及具体金额问题；四、原告主张的按照双倍利率计算进度款利息、结算款利息是否过高。五、是否应以发票的开具作为付款前提；六、是否应以备案合同认定原被告双方在案涉工程中的权利义务关系。 一、关于被告润景公司、恒盛公司是否应当支付原告工程进度款利息及工程结算款利息的问题。第一，因润景公司与原告在案涉《建设工程施工合同》中，对工程量的确认，进度款的支付均有明确约定。在润景公司屡有逾期支付工程款的情况下，润景公司应当按照合同约定向原告支付工程进

辽宁省大连市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）辽02民终5775号 上诉人（原审被告）：大连润景房地产开发有限公司，住所地大连市金州区先进街道七里村五一路401号。统一社会信用代码912102135506010898。 法定代表人：覃朝晖，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘雪辰，男，该公司员工。 被上诉人（原审原告）：中国建筑第六工程局有限公司，住所地天津市河东区八纬路219号。统一社……