建设工程施工合同纠纷 （2015）淮中民终字第00856号

田凤玉作为原告签订合同的委托代理人及现场施工的主要负责人，有权接收工程款，被告将款项付给田凤玉并无不当。如原告认为田凤玉因此构成不当得利，可另案主张。三、关于停工责任的认定问题。被告已经根据双方约定的付款进度进行付款，停工责任不在被告，故原告主张停工损失无事实和法律依据，不予支持。被告主张原告所做工程存在质量问题，因其已另案提起诉讼，故在本案中不予处理。四、关于原告是否享有对涉案工程款的优先受偿权问题。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定：建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。根据双方合同约定，工程的开工日期为2011年12月20日，竣工日期为2012年4月30日，因原告中途停工，故原告行使优先权的时间从建设工程合同约定的竣工之日即2012年4月30日起算更为合理，原告应在2012年10月30日前行使建设工程价款优先受偿权，原告于2013年9月10日向法院提起诉讼，并要求行使优先权，已超过法定期限，故原告要求行使建设工程价款优先受偿权的请求不能成立，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、

田凤玉作为原告签订合同的委托代理人及现场施工的主要负责人，有权接收工程款，被告将款项付给田凤玉并无不当。如原告认为田凤玉因此构成不当得利，可另案主张。三、关于停工责任的认定问题。被告已经根据双方约定的付款进度进行付款，停工责任不在被告，故原告主张停工损失无事实和法律依据，不予支持。被告主张原告所做工程存在质量问题，因其已另案提起诉讼，故在本案中不予处理。四、关于原告是否享有对涉案工程款的优先受偿权问题。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定：建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。根据双方合同约定，工程的开工日期为

江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）淮中民终字第00856号上诉人（原审原告）淮安市大阳建筑工程有限公司。法定代表人高宝林，该公司总经理。委托代理人王玉兵，该公司项目经理。委托代理人徐爱军，江苏预原律师事务所律师。被上诉人（原审被告）淮安市桦盛标准件发展有限公司。法定代表人戈秀华，该公司总经理。委托代理人万霜冰，江苏益淮律师事务所律师。上诉人淮安市大阳建筑工程有限公司（以下简称大……