建设工程施工合同纠纷 （2014）铁民一终字第00408号

铁岭市交通投资有限责任公司与被告沈阳诚达公路工程有限公司签订的建设工程施工合同及原告锦州市古塔公路工程处签订的建设工程分包合同是双方当事人的真实意思表示，本院予以确认。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。对于未经竣工验收属于发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中诉争标的亮子河大桥在具备验收条件的情况下，业主铁岭市交通投资有限公司虽未经验收，但已投入使用，所以应以2013年11月28日转移占有亮子河大桥之日为竣工日期，因此被告沈阳诚达公路工程有限公司应将剩余工程款扣除5%质保金后给原告结清工程款。故被告沈阳诚达公路工程有限公司尚应给付原告锦州市古塔公路工程处工程款573235.5元。原告要求被告支付2013年10月起至给付完毕之日利息，因2013年10月本案诉争的工程尚未组织验收，也未交付使用，因此对原告要求给付该期间利息的诉讼请求本院不予支持。2013年11月28日铁岭市重点工程新三线一期工程全线交付使用，对于被告诚达有限公司在工程竣工后为按合同约定支付工程款，原告要求支付从交付使用至给付完毕之日止的利息诉讼

铁岭市交通投资有限责任公司与被告沈阳诚达公路工程有限公司签订的建设工程施工合同及原告锦州市古塔公路工程处签订的建设工程分包合同是双方当事人的真实意思表示，本院予以确认。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。对于未经竣工验收属于发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中诉争标的亮子河大桥在具备验收条件的情况下，业主铁岭市交通投资有限公司虽未经验收，但已投入使用，所以应以2013年11月28日转移占有亮子河大桥之日为竣工日期，因此被告沈阳诚达公路工程有限公司应将剩余工程款扣除5%质保金后给原告结清工程款。故被告沈阳诚达公路工程

辽宁省铁岭市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）铁民一终字第00408号上诉人（原审被告）：沈阳诚达公路工程有限公司。法定代表人：修文宝，系该公司总经理。委托代理人：孙凯，该公司员工。委托代理人：房淑云，辽宁正时律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：锦州市古塔区公路工程处，住所地古塔区松坡路三段**号。法定代表人：李志强，系该公司经理。委托代理人：董广武，系辽宁守衡律师事务所律师。原告锦州市……