建设工程施工合同纠纷 （2019）湘03民终2203号

本案系建设工程施工合同纠纷。本案中，马金亮不具备相应施工资质，河北瞳鸣公司与马金亮签订的《湘钢炼铁厂新二烧结机机尾除尘系统改造工程制作安装合同》违反法律强制性规定，合同无效，但马金亮事实上进行了施工并完成了部分工程量，故有权主张相应工程款。双方未就工程量和工程款进行最终结算，对此河北瞳鸣公司应负主要责任。结合本案实际，根据马金亮提供的应收款情况明细表，参照双方合同约定和合同履行过程中的实际情况，核实实际工程款，其中应收款情况明细表中涉及的卸车费用、来回路费，不属于合同约定的河北瞳鸣公司应支付的工程款范围，不予支持；涉及到的灰斗连接费用，马金亮陈述为河北瞳鸣公司承诺支付的工程款，无证据证实，不予支持；涉及的停工待料期间费用、河北瞳鸣公司应当支付的违约金，因无法核实马金亮退场停止施工的原因，对马金亮主张的该项费用，不予支持；故河北瞳鸣公司应当支付马金亮的工程款总额为730625元，参照合同中关于工程款计算的相关约定，扣除工程款总金额的7%作为相关费用后，剩余部分为河北瞳鸣公司应当支付给马金亮的工程款，其已经支付工程款621877元，故河北瞳鸣公司还应当支付马金亮工程款57604.25元。马

本案系建设工程施工合同纠纷。本案中，马金亮不具备相应施工资质，河北瞳鸣公司与马金亮签订的《湘钢炼铁厂新二烧结机机尾除尘系统改造工程制作安装合同》违反法律强制性规定，合同无效，但马金亮事实上进行了施工并完成了部分工程量，故有权主张相应工程款。双方未就工程量和工程款进行最终结算，对此河北瞳鸣公司应负主要责任。结合本案实际，根据马金亮提供的应收款情况明细表，参照双方合同约定和合同履行过程中的实际情况，核实实际工程款，其中应收款情况明细表中涉及的卸车费用、来回路费，不属于合同约定的河北瞳鸣公司应支付的工程款范围，不予支持；涉及到的灰斗连接费用，马金亮陈述为河北瞳鸣公司承诺支付的工程款，无证据证实，不予

湖南省湘潭市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)湘03民终2203号上诉人（原审被告）：河北瞳鸣环保有限公司，住所地河北省泊头市西环西路98号。法定代表人：窦立功，总经理。委托诉讼代理人：白小康，河北省泊头市古楼法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：马金亮，男，1960年2月12日出生，回族，住河北省迁安市。委托诉讼代理人：肖亚尧，湘潭市岳塘区正邦达法律服务所法律工作者。原审被告：航天……