建设工程合同纠纷 （2021）川11民终154号

华城公司只是建筑资质出借方，未参与工程管理，对穆庆富主张的损失，不承担赔偿责任属严重错误。在生效的(2020)川1133民初249号民事判决书之前，施工现场的所有事项均是由四川省华城建筑有限公司马边三河口水电站工程项目部（以下简称华城项目部）下达或解决，在与施工班组的多次协商中华城公司均参与解决，如在2019年12月18日乐山金叶大酒店参与的会议，华城公司的胡佳就参与了；2018年5月停工后在各施工班组多次去找亚鑫公司索要工程款和解决现场遗留问题时，亚鑫公司负责人叫我们去找华城公司，一审法院虽查明亚鑫公司为实际施工人，也是由穆庆富等施工班组与华城项目部签订撤场协议并以华城项目部名义办理好现场移交手续给第三方，其移交手续原件在马边大西洋能源产业有限公司破产管理人（以下简称大西洋公司破产管理人）处。而在施工现场，作为班组只知道亚鑫公司是实际投资人，并非施工人，在一审庭审中作为证人的华城项目部代表（也可能是亚鑫代表）的蒲云也证实实际的管理人为华城项目部。华城公司虽是出借资质方，但要承担支付工程款和其他经济补偿连带清偿责任。 二、马边大西洋公司三河口电站续建工程（以下简称续建工程）停工主要是因

华城公司只是建筑资质出借方，未参与工程管理，对穆庆富主张的损失，不承担赔偿责任属严重错误。在生效的(2020)川1133民初249号民事判决书之前，施工现场的所有事项均是由四川省华城建筑有限公司马边三河口水电站工程项目部（以下简称华城项目部）下达或解决，在与施工班组的多次协商中华城公司均参与解决，如在2019年12月18日乐山金叶大酒店参与的会议，华城公司的胡佳就参与了；2018年5月停工后在各施工班组多次去找亚鑫公司索要工程款和解决现场遗留问题时，亚鑫公司负责人叫我们去找华城公司，一审法院虽查明亚鑫公司为实际施工人，也是由穆庆富等施工班组与华城项目部签订撤场协议并以华城项目部名义办理好现场移

四川省乐山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川11民终154号 上诉人（原审原告）：穆庆富，男，1971年12月13日出生，汉族，住重庆市九龙坡区。 上诉人（原审被告）：乐山亚鑫实业有限公司，住所地：四川省乐山市市中区春华路南段118号。 法定代表人：陈文丽，董事长。 委托诉讼代理人：吕黎，四川金顶律师事务所律师。 委托诉讼代理人：卢竹，四川金顶律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）……