建设工程施工合同纠纷 （2017）桂08民初45号

一、冶建公司与锦达公司签订的《3#楼及地下室工程施工合同》、《5#、6#楼及地下室工程施工合同》、《贵港市锦达·香格里拉二期(1#、2#、7#、8#楼)及地下室工程施工合同》以及《贵港市锦达·香格里拉建设工程施工补充协议》和《贵港市锦达·香格里拉建设工程补充协议》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规强制性规定，属有效合同，双方均应严格履行。但在履行合同过程中，锦达公司未能按合同约定履行付款义务，导致工程施工中途停工。锦达公司已构成了违约，应当承担违约责任，即应当支付尚欠工程款及违约金给冶建公司。锦达公司应当支付尚欠冶建公司的工程款为141855263.31元－76600000元＝65255263.31元。同时，根据2017年8月3日冶建公司、锦达公司签订的《贵港市锦达.香格里拉建设工程补充协议》的约定，自2017年2月1日起至7月31日止的停工补偿540万元（含停、窝工期间的人工费、机械费、欠付工程款进度款利息等），该540万元冶建公司已认可用于抵消锦达公司2017年8月３日前支付的3790万的部分付款；2017年7月31日至2018年10月９日恢复施工之日止的停工补偿，14个月

一、冶建公司与锦达公司签订的《3#楼及地下室工程施工合同》、《5#、6#楼及地下室工程施工合同》、《贵港市锦达·香格里拉二期(1#、2#、7#、8#楼)及地下室工程施工合同》以及《贵港市锦达·香格里拉建设工程施工补充协议》和《贵港市锦达·香格里拉建设工程补充协议》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规强制性规定，属有效合同，双方均应严格履行。但在履行合同过程中，锦达公司未能按合同约定履行付款义务，导致工程施工中途停工。锦达公司已构成了违约，应当承担违约责任，即应当支付尚欠工程款及违约金给冶建公司。锦达公司应当支付尚欠冶建公司的工程款为141855263.31元－76600000元＝6525

广西壮族自治区贵港市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）桂08民初45号 原告：广西建工集团冶金建设有限公司（原广西壮族自治区冶金建设公司），住所地柳州市柳北区北雀路115号。 法定代表人：覃振华，董事长。 委托诉讼代理人：姚春荣，广西涌流律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张琨，广西振昆律师事务所律师。 被告：广西贵港市锦达房地产开发有限公司，住所地贵港市建设西路延段与达开路交汇处西南面……