建设工程合同纠纷 （2018）豫05民终4736号

被告林州二建公司承包津津地产公司开发的君悦龙庭小区工程建设后，将其中的3号楼建设工程分包于原告施工。双方之间签订的“林州市君悦龙庭小区建筑工程施工合同目标管理责任书”现已无法正常履行，工程不能继续，故对原告请求的解除原、被告之间签订的“林州市君悦龙庭小区建筑工程施工合同目标管理责任书”，予以支持。根据原告申请法院委托鉴定机构作出的林太基鉴[2015]2号工程造价鉴定报告书，鉴定结果为：1、3#楼基础造价为610612.43元；2、看场人员工资84000元；3、临建房63000元。上述费用是由原告针对涉案工程支出投入的费用，原告作为实际施工人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，被告津津地产公司作为发包人，其应承担偿还责任。因该鉴定报告只是对3#楼基础已完工程、看场人员工资及临建房进行了计算，对原告在整个实际施工过程中的实际支出、因停工时间过长导致部分损失没有进行计算，一审法院酌情认定为其上述损失为30万元，上述费用共计为1057612.43元（610612.43元+84000元+63000元+300000元）。被告林州二建公司承包被告津津地产公司开发的林州市君悦龙庭小区施工合同属于

被告林州二建公司承包津津地产公司开发的君悦龙庭小区工程建设后，将其中的3号楼建设工程分包于原告施工。双方之间签订的“林州市君悦龙庭小区建筑工程施工合同目标管理责任书”现已无法正常履行，工程不能继续，故对原告请求的解除原、被告之间签订的“林州市君悦龙庭小区建筑工程施工合同目标管理责任书”，予以支持。根据原告申请法院委托鉴定机构作出的林太基鉴[2015]2号工程造价鉴定报告书，鉴定结果为：1、3#楼基础造价为610612.43元；2、看场人员工资84000元；3、临建房63000元。上述费用是由原告针对涉案工程支出投入的费用，原告作为实际施工人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，被告津津地产

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫05民终4736号上诉人（原审被告）：林州二建集团建设有限公司，住所地林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段。法定代表人：郭跃立，该公司董事长。委托诉讼代理人：索新拴，男，该公司员工。委托诉讼代理人：刘保江，河南广亚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李蓉。委托诉讼代理人：王献增，男，汉族，1971年8月17日出生，住河南省林州市，系基……