建设工程施工合同纠纷 （2017）津02民终7859号

自然之星农业科技公司提交的上述《责令停止建设、限期改正决定书》,系天津市津南区北闸口镇人民政府下达给赵建军个人，而非本案自然之星农业科技公司。且根据决定书记载，被停工工程为“在东右营正在进行的建设”，因自然之星农业科技公司未提交证据佐证涉诉工程与决定书中记载的工程系同一工程，故自然之星农业科技公司主张涉诉施工合同无法继续履行缺乏证据支持。一审法院作出的（2017）津0112民初7003号民事判决书已经生效，该判决书认定涉诉施工合同仍在履行期间，部分部件尚在自然之星农业科技公司处存放，自然之星农业科技公司可要求鑫益金属结构公司后续履行安装义务。故本案不宜判决解除涉诉施工合同。对于鑫益金属结构公司是否应当返还自然之星农业科技公司材料费、安装费折价款300000元一节，自然之星农业科技公司诉请的材料费、安装费折价款300000元计算依据是该公司已经给付鑫益金属结构公司工程款1750000元，但自然之星农业科技公司认为鑫益金属结构公司已经运到施工现场并安装的材料实际价值是1450000元，故要求鑫益金属结构公司返还300000元。自然之星农业科技公司为证实其主张，向一审法院提交涉诉合同附件工程

自然之星农业科技公司提交的上述《责令停止建设、限期改正决定书》,系天津市津南区北闸口镇人民政府下达给赵建军个人，而非本案自然之星农业科技公司。且根据决定书记载，被停工工程为“在东右营正在进行的建设”，因自然之星农业科技公司未提交证据佐证涉诉工程与决定书中记载的工程系同一工程，故自然之星农业科技公司主张涉诉施工合同无法继续履行缺乏证据支持。一审法院作出的（2017）津0112民初7003号民事判决书已经生效，该判决书认定涉诉施工合同仍在履行期间，部分部件尚在自然之星农业科技公司处存放，自然之星农业科技公司可要求鑫益金属结构公司后续履行安装义务。故本案不宜判决解除涉诉施工合同。对于鑫益金属结构公司

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）津02民终7859号上诉人（原审原告）：天津滨海自然之星农业科技发展有限公司，住所地天津市津南区北闸口示范镇高营路8号A区502-1。法定代表人：赵建军，总经理。委托诉讼代理人：刘学欣，天津简阳律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：天津市鑫益昌达金属结构有限公司，住所地天津市津南区小站镇工业园区。法定代表人：毕玉成，经理。上诉人天津滨海自然之星农……