建设工程施工合同纠纷 （2014）沈中民二终字第469号

原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充协议系双方真实意思表示，不违反国家强制性规定，双方均应恪守。原告履行了施工义务，被告应支付相应的工程款，被告未支付工程款系违约行为，应承担违约责任。关于欠付工程款数额问题，双方约定工程造价3900000元，扣除870000万元钢结构工程款、扣除已经支付的2357000元、减去减量工程造价183200元、加上增量工程造价为84280元。故欠付工程款为574080元，被告应予支付。关于逾期付款利息按何种标准计付的问题，原告主张按2008年8月30日补充协议中规定，即按月利息2%计算。因该协议中约定按施工进度付款，每一施工步骤完成后，甲方支付已完造价的60%，原告未提供被告未按期付款的证据，也未提供施工付款节点的具体日期。故对于原告按2%计算利息的主张，缺乏事实依据。本院按照中国人民银行同期同类贷款利率的标准予以支持；关于原告是否违约的问题，合同约定应于2009年7月30日前完工，实际完工时间为2009年10月末，9月13日以后虽然由于甲方的原因致部分工程有所改变，但也改变不了原告方逾期交工的事实，原告应对逾期交工承担违约责任，原告认为工程量增加造成工

原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充协议系双方真实意思表示，不违反国家强制性规定，双方均应恪守。原告履行了施工义务，被告应支付相应的工程款，被告未支付工程款系违约行为，应承担违约责任。关于欠付工程款数额问题，双方约定工程造价3900000元，扣除870000万元钢结构工程款、扣除已经支付的2357000元、减去减量工程造价183200元、加上增量工程造价为84280元。故欠付工程款为574080元，被告应予支付。关于逾期付款利息按何种标准计付的问题，原告主张按2008年8月30日补充协议中规定，即按月利息2%计算。因该协议中约定按施工进度付款，每一施工步骤完成后，甲方支付已完造价的60%，

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）沈中民二终字第469号上诉人（原审原告、反诉被告）：辽宁奥林体育建筑工程有限公司，住所地：沈阳市和平区十四纬路3号。法定代表人：韩延伟，系该公司董事长。委托代理人：齐万友，男，1954年5月29日出生，汉族，系该公司工作人员。委托代理人：王嘉平，男，汉族，1960年2月4日出生，汉族，系该公司工作人员。上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳圣维模具……