劳务合同纠纷 （2018）内01民终163号
裁判要旨
陈曦中挂靠呼市建筑公司将龙ＸＸ苑二期商铺工程的劳务作业分包给四川劳务公司，陈曦中、呼市建筑公司应当对合同履行过程中对四川劳务公司产生的债务承担连带责任。呼市久华公司将工程发包给有施工资质的呼市建筑公司，故其不应承担责任。呼市建筑公司称其并未与呼市久华公司实际履行合同，但其未提供证据，且呼市久华公司不认可，该院不予采信。关于拖欠的劳务费问题，合同约定工程主体验收合格后支付90%的工程款，二次结构结束后付清余款，现二次结构尚未结束，四川劳务公司应取得的劳务费数额为1932109元〔（12362788－7716000－2500000）×90%〕。关于因停工而给四川劳务公司造成的人工误工损失问题，根据2015年5月8日呼市建筑公司向龙ＸＸ苑二期工程项目部下发的停工通知可以认定，施工过程中，存在非因四川劳务公司的原因导致的停工，应当赔偿由此给其造成的损失。根据呼市久华公司与呼市建筑公司签订的《建设工程施工合同》，约定的工程竣工日期为2014年6月30日，而该工程至今尚未全部完工，四川劳务公司主张因停工造成的人工误工费2384550元，陈曦中、呼市建筑公司虽不认可，但未提供相反的证据予以反驳，该院
摘要
呼和浩特市建筑工程有限责任公司、陈曦中与四川旭日建筑劳务有限公司、呼和浩特市久华房地产开发有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书 劳务合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2018）内01民终163号上诉人（原审被告）：呼和浩特市建筑工程有限责任公司。法定代表人：王海龙，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨彦臣，内蒙古盛乐律师事务所律师。上诉人（原审被告）：陈曦中，无固定职业，住呼和浩特市。委托诉讼代理人：王警丽，内蒙古蒙元律师事务所律师。委托诉讼代……