装饰装修合同纠纷 （2019）京0118民初10208号
裁判要旨
当事人应遵守合同约定，全面履行合同义务。 原、被告签订的装修合同中明确约定了施工期限，被告应按合同约定的期限，将承包的装修施工项目施工完毕。 原、被告签订合同后，原告已按合同约定向被告支付了工程款，但被告并未按合同约定完成施工项目。 且被告在超过合同约定的竣工期限近一个月后，在未完成合同约定的施工内容的情况下，即撤离施工场地，后双方又未能协调解决，致使原告另找他人施工。 现原告主张解除合同，并无不当，本院予以支持。 因双方签订的合同中已明确约定了延期竣工违约金之内容，现原告要求被告支付延期竣工违约金，并不违反合同约定，本院予以支持。 但支付违约金的数额，本院结合双方合同之约定及施工等情况，予以计算。 对于原告过高部分的请求，本院不予支持。 被告在施工过程中，有部分装修增项工程，双方应签订补充协议。 因双方未签订补充协议，原告又表示，双方对于部分增项的工程款及支付方式并未协商确定，且被告又未能提供原告应先行支付其增项工程款的相应之证据，故对于被告以原告未先行支付增项工程款为由，而认为不应承担违约责任等辩解意见，本院不予采纳。 综上所述，本院为保护当事人的合法权益，维护社会安定，依据《中华
摘要
杨超与北京豫华装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
北京市密云区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0118民初10208号原告：杨超，男，1989年7月29日出生。 委托诉讼代理人：刘璐璐（杨超之妻），1990年5月12日出生。 被告：北京豫华装饰工程有限公司，住所地北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室—3212（太师屯镇集中办公区）。 统一社会信用代码91110228MA01GDPP4H。 法定代表人：姚淑萍，经理。 原告……