买卖合同纠纷 (2018)京0105民初81760号
裁判要旨
上述证据均为原件,除加盖城建亚泰公司项目经理部印章外另有承办人员签名,签名人员与双方不持异议的《预拌混凝土买卖合同》上相同,内容上也相互关联,补充协议上有关据实结算、价格下浮、办理对账单等内容与原约定基本相符,并没有损害城建亚泰公司的权益,城建亚泰公司委托诉讼代理人认可项目部有印章,并明确自己是项目经理,鉴于此,在没有相反证据推翻的情况下,本院对上述证据均予以采信,至于证明力将综合全案做出认定。 城建亚泰公司提交以下证据:1.其与建设单位的工作联系单和现场照片,证明混凝土存在3大类问题,质量不合格,将被除以罚款;2.检测报告及鉴定单位资质信息、检测费发票,证明其支付了检测费,金鑫公司提供的混凝土质量不合格;3.建设单位停工证明、罚款单,证明混凝土质量问题造成停工、建设单位予以罚款;4.混凝土买卖合同、收货单,证明出现质量问题,金鑫公司停供混凝土,其停工16天;5.设备服务合同、建筑周转料租赁合同,证明其相应停工损失;6.鉴定费发票,证明其为加固费鉴定支付费用1万元;7.建设单位告知函,证明建设方对外用章情况;8.塔吊起重机2017年8月结算单,证明其停工期间照常支付塔吊租赁费的损失;9
摘要
青岛金鑫商品混凝土有限公司与北京城建亚泰建设集团有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书(2018)京0105民初81760号原告(反诉被告):青岛金鑫商品混凝土有限公司,住所地青岛市李沧区滨海路6号。 法定代表人:徐永泉,董事长。 委托诉讼代理人:任全刚,山东天华律师事务所律师。 委托诉讼代理人:陈永强,山东天华律师事务所律师。 被告(反诉原告):北京城建亚泰建设集团有限公司,住所地北京市朝阳区东土城路九号。 法定代表人:曹国章,董事长。 委托……