建设工程合同纠纷 （2021）辽07民终2078号

被上诉人给付1万元，上诉人对此接收，事实是被上诉人没有给上诉人，而是给第三人索要人工费，给付的是第三人。第三人于2020年10月份起诉了上诉人，于2020年11月19日（2020）辽0726民初260号黑山县人民法院调解书，调解给付第三人5万元，上诉人于2020年12月30日前一次性给付了第三人人工费5万元，上诉人于2020年12月23日在中国农业银行取款给了第三人5万元人民币，第三人出具一份收条，时间2020年12月23日。依据《民法典》804条规定：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建、发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运机械设备调遣、材料、构件积压等损失和实际费用，由于被上诉人违约，造成了上诉人给付第三人的人工费5万元。上诉人产生了拆卸、倒装设备及运输的费用理应由被上诉人承担。综上所述，请求锦州中级人民法院依法撤销（2021）辽0726民初638民事判决，发回重审或改判，以维护上诉人的合法权益。锦州市北方热力有限公司辩称，一、原审法院判决认定事实清楚、适用法律正确。第一，该合同并没有实际履行，被上诉人从未购买过锅炉主体与锅炉辅机，也未支付过锅炉

被上诉人给付1万元，上诉人对此接收，事实是被上诉人没有给上诉人，而是给第三人索要人工费，给付的是第三人。第三人于2020年10月份起诉了上诉人，于2020年11月19日（2020）辽0726民初260号黑山县人民法院调解书，调解给付第三人5万元，上诉人于2020年12月30日前一次性给付了第三人人工费5万元，上诉人于2020年12月23日在中国农业银行取款给了第三人5万元人民币，第三人出具一份收条，时间2020年12月23日。依据《民法典》804条规定：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建、发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运机械设备调遣、材料、构件积压等损

辽宁省锦州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽07民终2078号上诉人（原审原告）：沈阳市和平区丹佳锅炉经销处，住所地沈阳市和平区长白街夹河村57号。经营者：刘丹佳，该经销处经理。委托诉讼代理人：石凤来，沈阳市苏家屯区振兴法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：锦州市北方热力有限公司，住所地辽宁省锦州市黑山县小东镇南街8-1-2167。法定代表人：白海波，该公司经理。委托诉讼代理人：……