建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁04民终899号
裁判要旨
”中阐述：结合原告提交的《工程竣工报验表》于2019年11月27日经涉案工程所在地点中兆电子监事赵海签收、原告提交的微信聊天记录以及被告居尚公司于2019年11月28日支付代表工程完工的第三期款项进行综合认证，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项“承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”的规定，本院认定涉案四楼工程的竣工日期为2019年11月27日。《合同》约定“项目完工后10个工作日内，甲方需组织相关人员进行验收。甲方如有延后验收要求需提前告知乙方”，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法问题的解释》第二十条“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理”的规定，被告居尚公司未在原告于2019年11月27日提请验收之日起10个工作日内组织人员验收，被告居尚公司亦未提交证据证明在原告提请验收后告知原告延后验收，本院认定涉案四楼工程于2019年12月11日验收合格。首先，案涉工程并未验收，也不符合视为验收合格的构成要件，且未能
摘要
”中阐述：结合原告提交的《工程竣工报验表》于2019年11月27日经涉案工程所在地点中兆电子监事赵海签收、原告提交的微信聊天记录以及被告居尚公司于2019年11月28日支付代表工程完工的第三期款项进行综合认证，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项“承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”的规定，本院认定涉案四楼工程的竣工日期为2019年11月27日。《合同》约定“项目完工后10个工作日内，甲方需组织相关人员进行验收。甲方如有延后验收要求需提前告知乙方”，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案
正文（节选）
山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁04民终899号上诉人（原审被告）：深圳居尚装饰设计工程有限公司，住所地深圳市福田园岭街道八卦岭八卦一路鹏盛年华B座1408，统一社会信用代码：91440300311658619P。法定代表人：赵文峰，执行董事。委托诉讼代理人：王岩，山东法扬律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市瀚叶净化科技有限公司，住所地深圳市宝安罗街道燕川社区公路9……