建设工程施工合同纠纷 （2017）粤13民终454号

本案为建设工程施工合同纠纷。根据一审宣判后热舞公司的上诉意见，本案二审争议的焦点问题是李勇威的违约责任承担问题。根据本案一审已经查明的事实，李勇威在施工过程中确实存在延期完工的问题。但是，由于热舞公司并非将全部工程发包给李勇威施工，李勇威完成的只是其中极小的一部分。因此，热舞公司应当举证其他部分工程都是按照进度完成，唯有李勇威承包的工程延迟。同时，本案诉讼中，造成热舞公司的酒吧不能及时开业，热舞公司并未举证涉案工程的施工延迟是唯一原因。此外，在已经明知工程延迟的情况下，热舞公司应当采取措适当施减少损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担”的规定，热舞公司未根据工程进度招聘员工等造成的损失扩大，应当自行承担相应的法律后果。一审法院结合李勇威施工过程在整个酒吧装修工程中的工程量、李勇威完成的工程量尚未全部得到结算的实际情况，判令按照总工程款的每日千分之二计算违约金，基本符合本案的实际。综上所述，上诉人热舞公司的上诉主张没

本案为建设工程施工合同纠纷。根据一审宣判后热舞公司的上诉意见，本案二审争议的焦点问题是李勇威的违约责任承担问题。根据本案一审已经查明的事实，李勇威在施工过程中确实存在延期完工的问题。但是，由于热舞公司并非将全部工程发包给李勇威施工，李勇威完成的只是其中极小的一部分。因此，热舞公司应当举证其他部分工程都是按照进度完成，唯有李勇威承包的工程延迟。同时，本案诉讼中，造成热舞公司的酒吧不能及时开业，热舞公司并未举证涉案工程的施工延迟是唯一原因。此外，在已经明知工程延迟的情况下，热舞公司应当采取措适当施减少损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的

广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤13民终454号上诉人(原审被告、反诉原告）：惠州市热舞派对投资管理有限公司，住所地：惠州市河南岸花边岭广场隆生商业大夏15层3号。委托诉讼代理人：陈冰，系广东广法律师事务所律师。委托诉讼代理人：温少杰，系广东广法律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告）：李勇威，男，汉族，1972年11月25日出生，住址：海南省詹州市，。委托诉讼代理人……