买卖合同纠纷 （2015）二中民二终字第170号

明辰公司、宝月公司签订的《工矿产品购销合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，应为有效。关于明辰公司的诉讼请求，根据合同第一条第3款、第三条第2款及第七条第1款之约定，明辰公司负有设备安装调试的义务。宝月公司在反诉中提交的证据三双方往来的电子邮件显示，双方就设备修后的安装调试未达成新的合意；且明辰公司、宝月公司于2014年6月18日仍就采购该设备的部件进行协商，非因宝月公司原因导致不能安装调试。明辰公司未能举证证明该设备现已安装调试完毕并验收。综上，合同第四条第3、4项约定的付款条件未成就，明辰公司请求宝月公司按照上述约定给付货款的主张，原审法院不予支持，待付款条件成就后，明辰公司可另行主张。关于宝月公司反诉请求明辰公司支付延期交货违约金的主张，双方合同第四条第2款的约定：设备制造好发货前经明辰公司验收后支付30%货款，合同第十条第1款约定：合同生效后，宝月公司应按合同约定及时支付相应合同价款，若宝月公司未按期支付，明辰公司可以顺延交付或延长安装日期，明辰公司在本诉中提交的证据五可以证明宝月公司于2014年1月8日付清30%货款，明辰公司于2014年1月15日将设备运至同约定的交

明辰公司、宝月公司签订的《工矿产品购销合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，应为有效。关于明辰公司的诉讼请求，根据合同第一条第3款、第三条第2款及第七条第1款之约定，明辰公司负有设备安装调试的义务。宝月公司在反诉中提交的证据三双方往来的电子邮件显示，双方就设备修后的安装调试未达成新的合意；且明辰公司、宝月公司于2014年6月18日仍就采购该设备的部件进行协商，非因宝月公司原因导致不能安装调试。明辰公司未能举证证明该设备现已安装调试完毕并验收。综上，合同第四条第3、4项约定的付款条件未成就，明辰公司请求宝月公司按照上述约定给付货款的主张，原审法院不予支持，待付款条件成就后，明辰公司可另行

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2015）二中民二终字第170号上诉人（原审原告、反诉被告）浙江明辰机械科技有限公司，住所地浙江省温州市龙湾区天河工业区丁香路。法定代表人ＸＸ旺，董事长。委托代理人陈光，天津玺名律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）宝月（天津）环保工程有限公司，住所地天津市津南区双港工业区丽港园31号1-218。法定代表人邢维宝，董事长。委托代理人丁立莹，天津张盈……