装饰装修合同纠纷 （2021）新01民终2562号

孔琴明与黄继娄签订的《房屋装修合同》系双方当事人的意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应当依约诚信履行。根据查明的事实，孔琴明已另行聘请人员对涉案装修工程施工完毕，现房屋已投入使用，故本案合同无法继续履行。法院对于孔琴明要求解除合同的诉讼请求予以支持，对黄继娄要求继续履行合同的反诉请求，不予支持。双方合同约定“合同一经签订，甲方付工程款50％，瓦工验收合格后，付总工程款40％，木工验收合格后付总工程款8％，尾款2％家政服务验收服务后付清。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。工期顺延。”依照上述约定，在瓦工验收合格后，孔琴明应付至工程款的90％即72,000元，但原告孔琴明支付到70,000元，余款2,000元未按约定支付。孔琴明辩称当时与黄继娄商量好剩余工程款10，000元，待工程结束一并支付。对此孔琴明未举证，对其的该辩称意见，不予采纳。涉案合同亦约定“在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或迟延工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷

孔琴明与黄继娄签订的《房屋装修合同》系双方当事人的意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应当依约诚信履行。根据查明的事实，孔琴明已另行聘请人员对涉案装修工程施工完毕，现房屋已投入使用，故本案合同无法继续履行。法院对于孔琴明要求解除合同的诉讼请求予以支持，对黄继娄要求继续履行合同的反诉请求，不予支持。双方合同约定“合同一经签订，甲方付工程款50％，瓦工验收合格后，付总工程款40％，木工验收合格后付总工程款8％，尾款2％家政服务验收服务后付清。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。工期顺延。”依照上述约定

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新01民终2562号 上诉人（原审被告、反诉原告）：黄继娄，男，1968年3月10日出生，汉族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。 委托诉讼代理人：陈英杰，高新技术产业开发区（新市区）巨兴法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：孔琴明，女，1973年11月19日出生，汉族，……