建设工程施工合同纠纷 （2019）宁04民初59号

宁夏二建公司与彭阳建设局订立的《建设工程施工合同》系双方的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力。 本案的争议焦点：一是彭阳建设局应付宁夏二建公司的工程款问题；二是彭阳建设局应否承担逾期付款利息问题。 关于彭阳建设局应付工程款问题。宁夏华恒信工程咨询有限公司作出的补充鉴定意见认定，彭阳县城区集中供热四号供热站一期、二期工程钢筋混凝土烟囱及烟道工程可确定部分工程造价为5135415.3元，鉴定意见具有客观真实性，对该部分工程造价予以确认。1.关于耐火砖与耐酸耐火砖差价。庭审中，彭阳建设局对涉案工程将耐火砖变更为耐酸耐火砖并无异议。《宁夏安装工程材料价格信息》中耐火砖信息价为3.5元/块，耐酸耐火砖信息价为6元/块，鉴定机构在宁夏二建公司对耐火砖投标报价0.938元/块的基础上，按照合同约定及材料信息价的差额，确定涉案耐酸耐火砖与耐火砖差价为2.5元/块并无不妥。宁夏二建公司关于耐酸耐火砖应按照5.5元/块计算，因其提供的证据相互矛盾，不足以证明其主张成立，对该意见不予支持。彭阳建设局主张应按耐火砖的投标报价计算耐酸耐火砖的价格不符合案件客观事实，对其该

宁夏二建公司与彭阳建设局订立的《建设工程施工合同》系双方的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力。 本案的争议焦点：一是彭阳建设局应付宁夏二建公司的工程款问题；二是彭阳建设局应否承担逾期付款利息问题。 关于彭阳建设局应付工程款问题。宁夏华恒信工程咨询有限公司作出的补充鉴定意见认定，彭阳县城区集中供热四号供热站一期、二期工程钢筋混凝土烟囱及烟道工程可确定部分工程造价为5135415.3元，鉴定意见具有客观真实性，对该部分工程造价予以确认。1.关于耐火砖与耐酸耐火砖差价。庭审中，彭阳建设局对涉案工程将耐火砖变更为耐酸耐火砖并无异议。《宁夏安装工程材料价格信息》中

宁夏回族自治区固原市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁04民初59号 原告：宁夏第二建筑有限公司，住所地：宁夏银川市西夏区怀远东路68号。 法定代表人：郑怀祥，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吕强，宁夏萧关律师事务所律师。代理权限为特别授权。 被告：彭阳县住房和城乡建设局(原彭阳县城市管理综合执法局)，住所地：宁夏固原市彭阳县城广安路2号。 负责人：王继讲，该局局长。 委托诉讼代理人……