建设工程施工合同纠纷 （2014）廊民一终字第1276号

原、被告签订的工程合同书封面是《北京万美佳装饰设计有限公司工程合同书》，在合同主文及双方签字中均未出现“北京万美佳装饰设计有限公司”的名称，乙方签字是被告张锐所签，且补充协议及欠条均是被告张锐签署出具，故本案被告张锐应是适格主体。被告辩称是在原告施压下被迫向原告出具的欠条，其仅提供了证人证言，没有其他证据予以佐证，本院不予采信。被告主张违约金30万超出工程合同书约定数额，双方补充协议约定因工程延期所造成的损失由双方协商解决，被告于当日又向原告出具了欠违约金30万元的欠条，该数额是双方协商确定，不受原合同约定限制，故对被告的主张不予采信。被告承诺于2012年12月31日前支付违约金，到期未付，应当承担相应的利息损失，应按中国人民银行规定的同期贷款利率计算，自2013年1月1日起至判决确定的履行届满之日止。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条之规定，判决：被告张锐向原告徐海军支付违约金30万元及逾期付款利息，并自2013年1月1日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算至本判决确定的履行期限届满之日（限判决生效后十日内履行）。案件受理费5700元减

原、被告签订的工程合同书封面是《北京万美佳装饰设计有限公司工程合同书》，在合同主文及双方签字中均未出现“北京万美佳装饰设计有限公司”的名称，乙方签字是被告张锐所签，且补充协议及欠条均是被告张锐签署出具，故本案被告张锐应是适格主体。被告辩称是在原告施压下被迫向原告出具的欠条，其仅提供了证人证言，没有其他证据予以佐证，本院不予采信。被告主张违约金30万超出工程合同书约定数额，双方补充协议约定因工程延期所造成的损失由双方协商解决，被告于当日又向原告出具了欠违约金30万元的欠条，该数额是双方协商确定，不受原合同约定限制，故对被告的主张不予采信。被告承诺于2012年12月31日前支付违约金，到期未付，应

河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）廊民一终字第1276号上诉人（原审被告）张锐。委托代理人李伟，北京赵晓鲁律师事务所律师。委托代理人袁慧，北京赵晓鲁律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）徐海军。委托代理人刘珍珍，河北天禹律师事务所律师。上诉人张锐与被上诉人徐海军建设施工合同纠纷一案，上诉人张锐不服河北省霸州市人民法院（2014）霸民初字第1528号民事判决，向本院提出上诉。本……