建设工程施工合同纠纷 （2013）浙甬民二终字第636号

2011年5月20日，上诉人南通四建宁波分公司与被上诉人西诺公司签订玻璃幕墙施工合同，内容合法有效，双方均应按约履行。根据合同约定，涉案工程的竣工验收应由被上诉人确认合格，现上诉人仅能提供由宁波建工参与的竣工验收记录，且未有充分证据显示该验收是由被上诉人指定的或经由被上诉人去确认，因而涉案工程的竣工验收不符合合同约定。根据合同约定，乙方（上诉人）未按期提交技术资料的，甲方（被上诉人）有权拒绝结算，即使甲方（被上诉人）予以结算，甲方（被上诉人）也有权按乙方（上诉人）最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付，甲方（被上诉人）也不承担自工程交付使用之日起至资料完整日止的工程款利息。上诉人和被上诉人虽于2013年1月22日签订了幕墙工程决算汇总表，确定了双方的工程造价，但上诉人未按合同约定将技术资料最终交给被上诉人。综上，被上诉人支付剩余工程款的条件尚未成就，原审认定被上诉人可以拒绝付款，且无需承担逾期付款违约责任并无不当。上诉人可待付款条件成就后再行主张。上诉人的一审诉请是要求被上诉人支付尚欠的工程款和利息，无论争议焦点是质保金应否支付还是付款条件是否成就，并不影响案件的审理，原审程序并

2011年5月20日，上诉人南通四建宁波分公司与被上诉人西诺公司签订玻璃幕墙施工合同，内容合法有效，双方均应按约履行。根据合同约定，涉案工程的竣工验收应由被上诉人确认合格，现上诉人仅能提供由宁波建工参与的竣工验收记录，且未有充分证据显示该验收是由被上诉人指定的或经由被上诉人去确认，因而涉案工程的竣工验收不符合合同约定。根据合同约定，乙方（上诉人）未按期提交技术资料的，甲方（被上诉人）有权拒绝结算，即使甲方（被上诉人）予以结算，甲方（被上诉人）也有权按乙方（上诉人）最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付，甲方（被上诉人）也不承担自工程交付使用之日起至资料完整日止的工程款利息。上诉人和被上诉

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）浙甬民二终字第636号上诉人（原审原告）：南通四建装饰工程有限公司宁波分公司。负责人：陈张旭。委托代理人：范军武。委托代理人：叶荣宙。被上诉人（原审被告）：宁波西诺家具有限公司。法定代表人：REEMMAYER。委托代理人：甄小峰。上诉人南通四建装饰工程有限公司宁波分公司（以下简称南通四建宁波分公司）因与被上诉人宁波西诺家具有限公司（以下简称西诺……