建设工程施工合同纠纷 （2014）浙杭民终字第945号

闵宏公司、第四建筑公司签订的《基坑围护工程SMW工法施工承包合同》，系双方真实意思之表示，内容及形式合法，为有效合同，对双方均具有约束力。闵宏公司已依约完成了施工内容，第四建筑公司应支付尚余的工程款。闵宏公司主张的工程款已包括了其主张的停工延误损失费，原审法院依据查明的事实，确认第四建筑公司还应支付的工程款为870432元（4150432－3280000），应支付的停运损失费为472152元。因双方已约定本工程主体工程完成验收后一周内付清余款，庭审中双方已确认主体工程于2012年5月20日完成，故逾期支付工程款的逾期利息应从2012年5月28日起计算。因双方约定在闵宏公司支取工程款时第四建筑公司扣除1.5％税务费，依该约定，第四建筑公司在给付闵宏公司工程款时就应扣该税务费，故在第四建筑公司未提供任何证据证明其给付的3280000元款项未扣该费用的前提下，原审法院对第四建筑公司抗辩的该3280000元已付工程款未扣税费的理由不予支持。但对未付的870432元工程款，第四建筑公司实际支付时可扣除约定的1.5％税务费，即实际应付857375.52元。此外，因闵宏公司已充分举证证明施工存在着合

闵宏公司、第四建筑公司签订的《基坑围护工程SMW工法施工承包合同》，系双方真实意思之表示，内容及形式合法，为有效合同，对双方均具有约束力。闵宏公司已依约完成了施工内容，第四建筑公司应支付尚余的工程款。闵宏公司主张的工程款已包括了其主张的停工延误损失费，原审法院依据查明的事实，确认第四建筑公司还应支付的工程款为870432元（4150432－3280000），应支付的停运损失费为472152元。因双方已约定本工程主体工程完成验收后一周内付清余款，庭审中双方已确认主体工程于2012年5月20日完成，故逾期支付工程款的逾期利息应从2012年5月28日起计算。因双方约定在闵宏公司支取工程款时第四建筑公

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙杭民终字第945号上诉人（原审原告）：上海闵宏基础工程有限公司。法定代表人：朱红军。委托代理人：周劲矛。委托代理人：陈刚。上诉人（原审被告）：杭州市第四建筑工程有限公司。法定代表人：吴忆平。委托代理人：杨立洲。上诉人上海闵宏基础工程有限公司（以下简称闵宏公司）因yi与上诉人杭州第四建筑工程公司（以下简称第四建筑公司）建设工程施工合同纠纷一案，……