建设工程施工合同纠纷 （2019）湘02民终2224号

本案为建设工程施工合同纠纷。本案二审争议的焦点为：被上诉人湖南鸿安电力建设有限公司是否应承担工程逾期竣工的违约责任；被上诉人是否应赔偿工程的新料、废料的物料损失。本院评述如下：上诉人国网湖南省电力有限公司株洲县供电分公司在二审中提交的新证据能够证明被上诉人湖南鸿安电力建设有限公司在工程施工过程中存在领取新料和应退废料的情形，鉴于被上诉人对真实性提出异议并申请鉴定，且该证据的真伪对案件的定性和处理存在较大的影响，故本案基本事实在二审中无法查明。综上所述，一审判决认定事实部分不清楚。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：撤销湖南省株洲市渌口区人民法院作出的（2019）湘0221民初1039号民事判决；二、本案发回湖南省株洲市渌口区人民法院重审。本案二审案件受理费3998.86元，退还上诉人国网湖南省电力有限公司株洲县供电分公司。审判长　刘　蕾审判员　彭建爱审判员　罗湘武二〇一九年十二月二十六日书记员　刘　丹 来源：

本案为建设工程施工合同纠纷。本案二审争议的焦点为：被上诉人湖南鸿安电力建设有限公司是否应承担工程逾期竣工的违约责任；被上诉人是否应赔偿工程的新料、废料的物料损失。本院评述如下：上诉人国网湖南省电力有限公司株洲县供电分公司在二审中提交的新证据能够证明被上诉人湖南鸿安电力建设有限公司在工程施工过程中存在领取新料和应退废料的情形，鉴于被上诉人对真实性提出异议并申请鉴定，且该证据的真伪对案件的定性和处理存在较大的影响，故本案基本事实在二审中无法查明。综上所述，一审判决认定事实部分不清楚。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：撤销湖南省株洲市渌口区人民法院作出的（

湖南省株洲市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）湘02民终2224号上诉人（原审原告）：国网湖南省电力有限公司株洲县供电分公司，住所地湖南省株洲县渌口镇漉浦路。负责人：刘云从，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹伟鹏，男，汉族，1964年9月11日出生，系株洲县供电分公司发建部副主任，住湖南省株洲市渌口区。委托诉讼代理人：杨安，湖南鼎昌律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖南鸿安电力建设有限公……