（2013）苏中商终字第0398号

建朋达公司与核工业公司之间签订的《钢管脚手架承包合同书》系双方当事人真实意思之表示，并不违反法律强制性规定，双方当事人理应按照上述合同履行各自的权利义务。从合同书约定双方的内容看，本案案由应为承揽合同纠纷。双方合同中约定，脚手架搭拆施工工期为195天，从支模浇地梁开始计算，按建筑面积以每平方36元计算，核工业公司超过工期的，按总建筑面积每天每平方加0.1元向建朋达公司支付延期使用费。建朋达公司递交的发料单、《延期使用费》及庭审笔录相印证，2010年10月16日是基础支模地梁第一车钢管进场，双方已确认脚手架项目起算日是从2010年10月16日起计算195天，即至2011年4月30日止。根据双方合同约定，核工业公司支付脚手架工程款应按总建筑面积30797平方米（即30584＋143＋70）以每平方米36元计算。原审庭审中，建朋达公司自愿以总建筑面积30753平方计算，系其自主意思之表示，予以准许，故合同期内价款应计人民币1107108元（即30753平方米×36元／平方米）；原审庭审中，核工业公司对建朋达公司提交的签证单、《时工月份结算单》无异议，故对于建朋达公司主张的增加的工程量计140

建朋达公司与核工业公司之间签订的《钢管脚手架承包合同书》系双方当事人真实意思之表示，并不违反法律强制性规定，双方当事人理应按照上述合同履行各自的权利义务。从合同书约定双方的内容看，本案案由应为承揽合同纠纷。双方合同中约定，脚手架搭拆施工工期为195天，从支模浇地梁开始计算，按建筑面积以每平方36元计算，核工业公司超过工期的，按总建筑面积每天每平方加0.1元向建朋达公司支付延期使用费。建朋达公司递交的发料单、《延期使用费》及庭审笔录相印证，2010年10月16日是基础支模地梁第一车钢管进场，双方已确认脚手架项目起算日是从2010年10月16日起计算195天，即至2011年4月30日止。根据双方合

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）苏中商终字第0398号上诉人（原审被告）核工业华东建设工程集团公司，住所地江西省南昌市北京西路**。法定代表人杨春，该公司董事长。委托代理人刘宏伟，江苏良翰律师事务所律师。委托代理人陈现安，江苏良翰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）上海建朋达商贸有限公司，住，住所地上海市奉贤区庄行镇南亭公路******/div>法定代表人黄辉斌，该公司董事长……