买卖合同纠纷 （2019）苏0982民初4317号
裁判要旨
原、被告之间的承揽合同关系，系其双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应按双方于2018年12月6日签订的采购合同享有权利并履行义务。 根据协议约定，原告应当在协议签订后7日内预付合同总价款的20%作为预付款，即96万元（480万元*20%），虽原告兄弟公司并未严格按照合同约定于协议签订后7日内支付上述款项，而是于2018年12月25日汇款，但被告奥森公司对此不持异议，且从后续原告主张被告奥森公司发货的时间来看，远远晚于双方协议中暂定的交付时间2019年3月10日，并不影响合同后续的履行。 此后，被告奥森公司应当按照协议约定准备设备进行交付，但经原告书面通知，被告奥森公司未能按约交付。 被告奥森公司在审理中自认设备未达到交付的程度，且其抗辩未能按约交付系原告未能及时提供技术参数，因合同中对技术参数、图纸、品牌均有详细约定，被告奥森公司对此也未能举证，故本院对此抗辩不予采信。 根据双方采购合同的约定，被告奥森公司逾期30日仍未交齐货物的，原告有权终止合同，被告奥森公司应按合同总价的30%向原告支付违约金，并全额退还原告所有预付款及其利息。 因此，原告主张被告
摘要
江苏兄弟维生素有限公司与安徽奥森机械设备有限公司、马辉等买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省盐城市大丰区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0982民初4317号原告：江苏兄弟维生素有限公司，统一社会信用代码913209827724896515，住所地盐城市大丰区海洋经济综合开发区。 法定代表人：钱志达，该公司董事长。 委托诉讼代理人：顾海峰，该公司财务经理。 委托诉讼代理人：许建其，浙江紫薇律师事务所律师。 被告：安徽奥森机械设备有限公司，统一社会信用代码9134012169……