建设工程施工合同纠纷 （2021）宁05民终298号

龙山御景公司通过招投标程序中标案涉工程后与沙坡头公司协商签订《建设工程施工合同》，该合同是双方当事人真实的意思表示，内容不违反法律规定，属有效合同，双方当事人均应按合同约定履行义务，享受权利。龙山御景公司在合同签订后完成了66套售卖亭木质构件的制作，但沙坡头公司建设的中卫市鸣沙村穆民风情苑特色街区建设项目工程工期延误，致使售卖亭木质构件一直存放于龙山御景公司仓库而没有按合同约定完成安装，沙坡头公司也没有向龙山御景公司支付工程款，双方引发纠纷后经人民法院调解达成继续履行合同的调解协议，协议生效后沙坡头公司按调解协议约定主动向龙山御景公司支付了前三期工程款844003.75元，龙山御景公司也在2019年5月初将木质售卖亭构件运送至沙坡头公司指定地点向其移交，沙坡头公司自愿接收保管，此时沙坡头公司没有对龙山御景公司移交的售卖亭构件规格尺寸提出异议，在龙山御景公司安装售卖亭过程中，沙坡头公司也没有提出构件木料规格存在与图纸及有效文件约定不符的情形，而且2019年5月24日龙山御景公司函告沙坡头公司提供的施工图与原合同约定不符的情况时，沙坡头公司在2019年5月27日向龙山御景公司发出的《工程联

龙山御景公司通过招投标程序中标案涉工程后与沙坡头公司协商签订《建设工程施工合同》，该合同是双方当事人真实的意思表示，内容不违反法律规定，属有效合同，双方当事人均应按合同约定履行义务，享受权利。龙山御景公司在合同签订后完成了66套售卖亭木质构件的制作，但沙坡头公司建设的中卫市鸣沙村穆民风情苑特色街区建设项目工程工期延误，致使售卖亭木质构件一直存放于龙山御景公司仓库而没有按合同约定完成安装，沙坡头公司也没有向龙山御景公司支付工程款，双方引发纠纷后经人民法院调解达成继续履行合同的调解协议，协议生效后沙坡头公司按调解协议约定主动向龙山御景公司支付了前三期工程款844003.75元，龙山御景公司也在20

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）宁05民终298号 上诉人（原审原告）：宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司。住所地：宁夏回族自治区中卫市。 法定代表人：张俊华，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王一鹏、丁一凡，宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：宁夏龙山御景绿色科技产业有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市。 法定代表人：侯旭，该公司总经理。 委……