装饰装修合同纠纷 （2014）东中法民二终字第1151号

宏雕公司承包逯定宝的室内装修工程，双方存在装饰装修合同关系。对于宏雕公司提交的《装饰工程施工合同》，逯定宝虽主张该合同中的甲方签名并非逯定宝所签，但逯定宝在一审庭审中对该合同的真实性已予以确认，且逯定宝有在增加项目清单上签名确认，逯定宝实际上也履行了该合同约定的部分付款义务，故对宏雕公司主张该合同是由逯定宝的委托代理人代逯定宝签订，原审法院予以采信，该合同合法有效，原审法院予以确认。逯定宝主张因宏雕公司逾期未完工，其于2013年8月15日左右锁了涉案工地的门，对此，原审法院认为，依据合同的约定，工期为45天，该45天指工作日，应不包括休息日，且雨天、节假日还应相应顺延，合同约定开工日期由逯定宝付清首期工程款开始计算，由2013年6月17日起至逯定宝主张其锁门的时间即2013年8月15日，尚不满45个工作日，故宏雕公司并不存在逾期未完工的情形。对于逯定宝主张宏雕公司施工的工程存在质量问题，原审法院认为，逯定宝对其主张并未提交任何证据予以证明，且逯定宝已于2014年5月对该工程进行了使用，依据合同中“未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收”的约定，

宏雕公司承包逯定宝的室内装修工程，双方存在装饰装修合同关系。对于宏雕公司提交的《装饰工程施工合同》，逯定宝虽主张该合同中的甲方签名并非逯定宝所签，但逯定宝在一审庭审中对该合同的真实性已予以确认，且逯定宝有在增加项目清单上签名确认，逯定宝实际上也履行了该合同约定的部分付款义务，故对宏雕公司主张该合同是由逯定宝的委托代理人代逯定宝签订，原审法院予以采信，该合同合法有效，原审法院予以确认。逯定宝主张因宏雕公司逾期未完工，其于2013年8月15日左右锁了涉案工地的门，对此，原审法院认为，依据合同的约定，工期为45天，该45天指工作日，应不包括休息日，且雨天、节假日还应相应顺延，合同约定开工日期由逯定宝

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）东中法民二终字第1151号上诉人（原审被告）：逯定宝，男。委托代理人：赖绍衡，广东名道律师事务所律师。委托代理人：林楚泉，广东名道律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：东莞市宏雕装饰工程有限公司。住所地：广东省东莞市东城区星城社区新世纪星城**幢***号铺。法定代表人：曹定贵，该公司总经理。委托代理人：李阳桂，东莞市启明律师事务所律师。上诉人逯……