建设工程施工合同纠纷 （2019）宁01民终1168号

大力岩土公司与荣城公司签订的《建设工程地基与基础工程施工合同书》系双方真实意思表示，属有效合同，双方均应按合同约定全面履行各自义务。大力岩土公司要求荣城公司足额支付工程款，《建设工程地基与基础工程施工合同书》约定工程完工桩基检测合格后付至工程款的75%，剩余工程款在基坑安全回填后半年内付清。现大力岩土公司施工工程已经完工，根据荣城公司陈述，涉案楼盘也已建成并开盘出售，荣城公司与大力岩土公司就工程造价也进行了结算，故荣城公司应将工程款足额支付给大力岩土公司。荣城公司辩称大力岩土公司工期延误，未解决预应力锚索锚固脱落问题，构成违约，要求扣减相应的款项。但根据审理查明，大力岩土公司工期延误的原因属基坑客观原因，荣城公司也未按《建设工程地基与基础工程施工合同书》约定支付工程款，工期亦应顺延，同时，荣城公司与大力岩土公司就工程造价进行结算时，也未提及工期延误问题，荣城公司提交的证据也不能直接证明大力岩土公司未解决预应力锚索锚固脱落问题，故荣城公司的上述辩解理由均不能成立，不予采信。对于工程款支付方式，《建设工程地基与基础工程施工合同书》约定工程价款的50%以荣城鸿嘉商业广场房屋抵顶，予以确认。故

大力岩土公司与荣城公司签订的《建设工程地基与基础工程施工合同书》系双方真实意思表示，属有效合同，双方均应按合同约定全面履行各自义务。大力岩土公司要求荣城公司足额支付工程款，《建设工程地基与基础工程施工合同书》约定工程完工桩基检测合格后付至工程款的75%，剩余工程款在基坑安全回填后半年内付清。现大力岩土公司施工工程已经完工，根据荣城公司陈述，涉案楼盘也已建成并开盘出售，荣城公司与大力岩土公司就工程造价也进行了结算，故荣城公司应将工程款足额支付给大力岩土公司。荣城公司辩称大力岩土公司工期延误，未解决预应力锚索锚固脱落问题，构成违约，要求扣减相应的款项。但根据审理查明，大力岩土公司工期延误的原因属基

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁01民终1168号 上诉人（原审被告）:银川荣城房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区庆丰街98号。 法定代表人：李勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李爱春，宁夏朔方律师事务所律师。 上诉人（原审被告）:李勇，男，汉族，银川荣城房地产开发有限公司董事长，住宁夏回族自治区银川市。 委托诉讼代理人：李爱春，宁夏朔方律师……