建设工程施工合同纠纷 （2015）伊中民终字第98号

市建公司与万润公司签订的《建设工程施工合同》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。诉讼中，万润公司认可尚欠市建公司工程款1173398.50元。但提出其付给市建公司前期合同外工程费用57万元中不仅仅是三通一平费用，还包括地下室增量部分，对此原审认定未包含地下室增量部分错误。另2013年12月30日双方就监理通知中未完工程确认价款为50万元应包含部分地下室增量但不包含工程整改部分。原审认定包含整改部分错误。本院认为万润公司与市建公司确认书上未体现包含地下室增量部分的意思表示；确认的工程款50万元是对监理通知中所列各项的确认，包含工程整改部分；万润公司主张原审认定部分事实有误，没有充分证据证实。万润公司要求市建公司给付工程逾期交工导致的经济损失请求，因没有举示充分证据证实由市建公司原因造成其损失的产生，故对该主张不予支持。现涉案工程已交付万润公司，万润公司认可尚欠市建公司工程款1173398.50元，但万润公司上诉主张其在给付工程款的同时市建公司应交付涉案房屋钥匙及发票等，因万润公司的该项主张不属于本案审理范围，应另行起诉。市建公司作为涉案合同的权

市建公司与万润公司签订的《建设工程施工合同》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。诉讼中，万润公司认可尚欠市建公司工程款1173398.50元。但提出其付给市建公司前期合同外工程费用57万元中不仅仅是三通一平费用，还包括地下室增量部分，对此原审认定未包含地下室增量部分错误。另2013年12月30日双方就监理通知中未完工程确认价款为50万元应包含部分地下室增量但不包含工程整改部分。原审认定包含整改部分错误。本院认为万润公司与市建公司确认书上未体现包含地下室增量部分的意思表示；确认的工程款50万元是对监理通知中所列各项的确认，包含工程整改部分；万润公司主张

黑龙江省伊春市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）伊中民终字第98号上诉人（原审被告）伊春市万润华成置业有限公司。被上诉人（原审原告）伊春市建筑工程公司。被上诉人（原审原告）伊春市建筑工程公司万润新里城项目部。上诉人伊春市万润华成置业有限公司（以下简称万润公司）与被上诉人伊春市建筑工程公司（以下简称市建公司）、伊春市建筑工程公司万润新里城项目部（以下简称新里城项目部）建设工程施工合同纠纷一案……