建设工程施工合同纠纷 （2019）豫1425民初2816号
裁判要旨
原、被告双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》，是双方当事人真实意思表示，不违反法律和行政法规的禁止性规定，合法有效，原、被告之间存在建设工程施工合同关系。 被告宜居公司应按照约定给付原告鼎鑫公司工程款。 涉案工程虽未经竣工验收，但被告李银长作为实际发包人，已经出售部分房屋，属于建设工程未经验收，发包人擅自使用的情形，应以转移占有建设工程之日为竣工日期。 故被告李银长应负连带清偿责任。 关于原告鼎鑫公司诉请的工程款利息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算”。 第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 依据上述规定，被告宜居公司、李银长应从原告鼎鑫公司提起诉讼之日起，按照年利率6％的标准，向原告鼎鑫公司支付所欠工程款的利息。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设
摘要
河南鼎鑫建设工程有限公司与河南宜居实业有限公司、李银长建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省虞城县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1425民初2816号原告河南鼎鑫建设工程有限公司，住所地河南省商丘市南京路东建业桂圆商业街东侧2层门面南数204号商业房。 统一社会信用代码：91411400553165702C。 法定代表人：张萍，公司总经理。 委托诉讼代理人：宋德华，男，1977年11月8日出生，汉族，住河南省商丘市。 委托诉讼代理人：王林、韩红凯（实习），河南向东律师事务……