建设工程施工合同纠纷 （2014）大民二终字第00774号

双方于2010年4月27日签订的《建设工程施工合同》补充协议，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。本案是建设工程施工合同欠款纠纷，争议的焦点为双方谁违约及应付工程款和违约金是多少？首先，涉案工程项目不属法律规定的强制招标的范围，双方将2010年6月12日签订《建设工程施工合同》备案，但该合同未对前期的补充协议进行实质性内容变更，故以实际履行的补充协议作为结算工程价款的依据。其次，按补充协议的约定，渤海公司应于2010年5月1日前支付预付工程款，但其却于6月3日才支付，属明显违约延期支付预付款。在合同履行过程中，渤海公司也没有按工程进度，及时支付工程进度款，履行行为亦不符合合同规定，加之土建回填延期，而且根据千喜龙公司对气象的举证情况，说明施工行为地的天气不适宜施工，故施工工期可以顺延，渤海公司反诉请求承担延期交工的违约金不予支持。第三，对涉案工程的竣工验收，是建设单位的权利和义务。建设工程完工后，承包单位应按照竣工验收的有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等相关单位进行竣工验收。但渤海公司在千喜龙公司于2010年

双方于2010年4月27日签订的《建设工程施工合同》补充协议，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。本案是建设工程施工合同欠款纠纷，争议的焦点为双方谁违约及应付工程款和违约金是多少？首先，涉案工程项目不属法律规定的强制招标的范围，双方将2010年6月12日签订《建设工程施工合同》备案，但该合同未对前期的补充协议进行实质性内容变更，故以实际履行的补充协议作为结算工程价款的依据。其次，按补充协议的约定，渤海公司应于2010年5月1日前支付预付工程款，但其却于6月3日才支付，属明显违约延期支付预付款。在合同履行过程中，渤海公司也没有按工程进度，及时支付工程进度款，履行行为亦不符合合同

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）大民二终字第00774号上诉人（原审被告、反诉原告）：大连渤海起重机器股份有限公司，住所地大连长兴岛临港工业区新港村。法定代表人：朱明江，该公司董事长。委托代理人：赵海廷，辽宁见道律师事务所律师。委托代理人：李文豪，辽宁见道律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：辽阳千喜龙钢结构工程有限公司，住所地辽阳市宏伟区高新开发区科技路5号。法定……