买卖合同纠纷 （2019）渝02民终2843号

佳磊公司与雨玢公司签订的《供货合同》系双方的真实意思表示，合法有效，于双方有法律约束力，应当全面履行。关于雨玢公司是否违约，约定的每日5万元违约金是否调整的争议。佳磊公司的《逐日生产情况统计表》、《控制室工作日志》证明了其在2019年4月的生产状况为压火直至停产，雨玢公司未证明系佳磊公司自身的原因所致;雨玢公司该月仅供货150吨、且没有供货存量，胡廷贵自认日产200吨生石灰需400吨石灰石，故可以认定佳磊公司的生产线因供货不足在2019年4月里大多数时间里的压火状态、自2019年4月28日起停产属实。供货合同约定雨玢公司不能按时按质供应石灰矿，造成压火或停产等事故即视为违约。因此，雨玢公司的行为构成违约。雨玢公司认为其不供货系政策原因即资源费金额较高、春节及重庆两会召开期间停工停产、4月13日至5月14日新的采矿许可证未办理下来所致，合同约定因政策原因可不供货，因此雨玢公司不供货符合约定。雨玢公司所抗辩的政策原因实为：一是节日及两会召开、一是新采矿许可证未办理下来前不能采矿。据《关于做好全区非煤矿山春节前后有关工作的通知》的规定，只有安全条件不达标的非煤矿山企业春节期间应当停工停产，不

佳磊公司与雨玢公司签订的《供货合同》系双方的真实意思表示，合法有效，于双方有法律约束力，应当全面履行。关于雨玢公司是否违约，约定的每日5万元违约金是否调整的争议。佳磊公司的《逐日生产情况统计表》、《控制室工作日志》证明了其在2019年4月的生产状况为压火直至停产，雨玢公司未证明系佳磊公司自身的原因所致;雨玢公司该月仅供货150吨、且没有供货存量，胡廷贵自认日产200吨生石灰需400吨石灰石，故可以认定佳磊公司的生产线因供货不足在2019年4月里大多数时间里的压火状态、自2019年4月28日起停产属实。供货合同约定雨玢公司不能按时按质供应石灰矿，造成压火或停产等事故即视为违约。因此，雨玢公司的行

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝02民终2843号上诉人（原审被告）:重庆雨玢建材有限公司，住所地重庆市万州区长滩镇天庆村，统一社会信用代码91500101073699684N。法定代表人：胡廷贵，总经理。上诉人（原审被告）:胡廷贵，男，1965年1月25日出生，汉族，户籍地重庆市万州区。上诉人（原审被告）:杜军，女，1967年7月20日出生，汉族，户籍地重庆市万州区。上诉人……