装饰装修合同纠纷 （2017）琼02民终877号

蓝艺公司承包鼎力公司分包的部分装饰工程后，蓝艺公司将三亚太阳湾柏悦酒店后勤中心装饰公司地坪工程交由建绎公司施工并签订施工协议，该施工协议系双方真实意思表示，且未违反法律法规强制性规范，应属有效合同。涉案工程施工过程中，因重做水泥自流平、环氧地坪漆更改为水泥自流平等原因发生工程量增加，蓝艺公司与建绎公司同时因工程质量、工期延误和工程款支付问题发生争议，双方未能对涉案工程组织验收并完成结算，但太阳湾柏悦酒店于2015年2月1日试营业投入使用，应视为竣工验收。由于蓝艺公司和建绎公司对涉案工程价款不能达成一致，且有证据证明工程量发生变更，不能援引合同约定价格进行结算，根据原审法院委托的鉴定机构所作鉴定意见，涉案工程造价为1099662.98元，蓝艺公司先前已付791840元，根据施工协议约定的95%支付比例，蓝艺公司仍应继续支付建绎公司工程款252839.83元（1099662.98元×95%-791840元），建绎公司诉求蓝艺公司支付工程价款252839.8元，予以支持。对于工程款利息应否支付的问题，因双方长久以来未就涉案工程进行验收和结算，一直对工程款数额存在争议，建绎公司起诉至法院后在审

蓝艺公司承包鼎力公司分包的部分装饰工程后，蓝艺公司将三亚太阳湾柏悦酒店后勤中心装饰公司地坪工程交由建绎公司施工并签订施工协议，该施工协议系双方真实意思表示，且未违反法律法规强制性规范，应属有效合同。涉案工程施工过程中，因重做水泥自流平、环氧地坪漆更改为水泥自流平等原因发生工程量增加，蓝艺公司与建绎公司同时因工程质量、工期延误和工程款支付问题发生争议，双方未能对涉案工程组织验收并完成结算，但太阳湾柏悦酒店于2015年2月1日试营业投入使用，应视为竣工验收。由于蓝艺公司和建绎公司对涉案工程价款不能达成一致，且有证据证明工程量发生变更，不能援引合同约定价格进行结算，根据原审法院委托的鉴定机构所作鉴定

海南省三亚市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）琼02民终877号上诉人（原审本诉被告、原审反诉原告）：北京蓝艺建筑装饰有限公司。住所地：北京市东城区东交民巷**号****号。法定代表人：田义，该公司董事长。委托诉讼代理人：王辉，北京诵盈律师事务所律师。被上诉人（原审本诉原告、原审反诉被告）：广州建绎装饰工程有限公司。住所地：广州市白云区京溪街白灰场北街*号***房。法定代表人：邓仕民，该公……