建设工程施工合同纠纷 （2019）晋10民终2989号

本案争议的焦点是中大耀华公司应否向兴丰源公司与兴丰源临汾分公司支付违约金及违约金数额。关于中大耀华公司应否向兴丰源公司与兴丰源临汾分公司支付违约金，中大耀华公司主张兴丰源公司与兴丰源临汾分公司主体工程工期延误、甲供材延迟、拖延支付工程款导致工期延误，故中大耀华公司不应支付违约金。但根据两份《紫誉蓝1#、2#、3#号楼东、南、西外立面装饰工程施工合同》中“如遇下列情况，乙方（中大耀华公司）须在发生签证事由2日内书面通知甲方（兴丰源临汾分公司），并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、1日内停水停电超过8小时、甲方变更设计、工程款支付、甲供材（如石料）进场时间……”的约定，中大耀华公司虽主张兴丰源公司与兴丰源临汾分公司主体工程工期延误、甲供材延迟、拖延支付工程款，但并未按约定申请签证顺延工期，故对其该主张不予支持。中大耀华公司提供的竣工图纸虽显示兴丰源公司签字确认时间较长，但其向兴丰源公司递交两份《紫誉蓝1#、2#、3#楼东、南、西立面装饰工程施工合同》与《紫誉蓝1#、3#号楼立面装饰工程补充协议》竣工

本案争议的焦点是中大耀华公司应否向兴丰源公司与兴丰源临汾分公司支付违约金及违约金数额。关于中大耀华公司应否向兴丰源公司与兴丰源临汾分公司支付违约金，中大耀华公司主张兴丰源公司与兴丰源临汾分公司主体工程工期延误、甲供材延迟、拖延支付工程款导致工期延误，故中大耀华公司不应支付违约金。但根据两份《紫誉蓝1#、2#、3#号楼东、南、西外立面装饰工程施工合同》中“如遇下列情况，乙方（中大耀华公司）须在发生签证事由2日内书面通知甲方（兴丰源临汾分公司），并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、1日内停水停电超过8小时、

山西省临汾市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）晋10民终2989号上诉人（原审原告）：山西兴丰源房地产开发有限公司，住所地：临汾市尧都区东城丰祥源小区7号楼1单元101室。法定代表人：柴跃祥，总经理。委托代理人：翟银梅，女，1970年3月10日出生，汉族，山西省兴县蔚汾镇，系该公司员工。上诉人（原审原告）：山西兴丰源房地产开发有限公司临汾分公司，住所地：临汾市尧都区东城丰祥源小区7号楼1单……