买卖合同纠纷 （2015）锡商终字第01148号

一、关于华洋公司逾期交货、违约责任问题。合同法第六十八条规定：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失商业信誉、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的，可以中止履行。本案双方当事人约定交货期为2014年10月10日前，同时约定生产完成后友隆公司及第三方在厂内验收合格后发货，在友隆公司验货合格后，根据友隆公司书面通知安排发货；尾款款清发货。而华洋公司职员在QQ聊天中表明其不能按照合同约定的交货期限内交货时，友隆公司中止支付剩余价款，其职员表示同意在2014年10月15日左右发货；华洋公司于2014年10月25日发货，友隆公司接受交付，并于2014年10月30日支付了合同价款的余额，华洋公司予以接受。以上行为可认定双方协商一致变更了履行期限，即华洋公司应于2014年10月15日左右发货。在双方变更交货期限后，华洋公司于2014年10月25日交货，逾期交货10天，应当承担该逾期交货的违约责任。华洋公司迟延交货未超过10天，友隆公司要求华洋公司支付合同总金额20%的违约金的主张，没有事实依据。华洋公司辩称友隆公司同意其公司延期至2014年10月25日交货，未举证证明。按照合同约定，

一、关于华洋公司逾期交货、违约责任问题。合同法第六十八条规定：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失商业信誉、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的，可以中止履行。本案双方当事人约定交货期为2014年10月10日前，同时约定生产完成后友隆公司及第三方在厂内验收合格后发货，在友隆公司验货合格后，根据友隆公司书面通知安排发货；尾款款清发货。而华洋公司职员在QQ聊天中表明其不能按照合同约定的交货期限内交货时，友隆公司中止支付剩余价款，其职员表示同意在2014年10月15日左右发货；华洋公司于2014年10月25日发货，友隆公司接受交付，并于2014年10月30日支付了合同价款的余额，华

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)锡商终字第01148号上诉人（原审原告）无锡市友隆特钢有限公司，住所地无锡市北塘区钱皋路168号（国联金属材料市场B幢215室）。法定代表人胡善明，该公司经理。委托代理人胡国春，江苏振强律师事务所律师。被上诉人（原审被告）河北华洋钢管有限公司，住所地河北省沧州市孟村回族自治县希望新区。法定代表人张国清，该公司董事长。委托代理人豆如，该公司员工。……