建设工程施工合同纠纷 （2019）湘31民终219号

2017年4月1日，小溪项目部通过内部工作联系单的形式向原告方发出按小溪水库大坝干砌石护坡设计标准施工，原告施工队人员伍益君已签收，因原告未按设计坡比砌筑到位，同年12月6日，小溪水库工程监理部向小溪项目部发出整改通知，由于原告方自行离场，小溪项目部另行请施工队进行返工作业，工程数量为734.38＋851.387=1585.767m³，单价200元/m³，合计为317153元。该返工费用应从伍玉禄工程款中予以扣减。（二）关于购买的发电机组及电费由谁承担的问题。原告方认为是项目部用电，与己无关，被告方认为应由原告方承担。本院认为，按照《劳务分包协议》、《补充协议》约定，发电机及电费应由原告承担，但被告方未提供相关发票等证据，对其要求从原告方工程款中扣除10万元购买发电机的开支以及13万余元电费的请求，不予认定。（三）关于原告施工期间炸药、雷管等火工产品以及钢筋、水泥的支出应由谁承担的问题。庭审中原、被告双方对原告施工期间所需火工（72万余元）、钢筋（226万元）系被告湖南百舸公司采购无异议，而水泥的采购从被告方员工罗中良、罗和良出具的证明来看，应认定系原告方采购。本院认为，作为劳务分包，

2017年4月1日，小溪项目部通过内部工作联系单的形式向原告方发出按小溪水库大坝干砌石护坡设计标准施工，原告施工队人员伍益君已签收，因原告未按设计坡比砌筑到位，同年12月6日，小溪水库工程监理部向小溪项目部发出整改通知，由于原告方自行离场，小溪项目部另行请施工队进行返工作业，工程数量为734.38＋851.387=1585.767m³，单价200元/m³，合计为317153元。该返工费用应从伍玉禄工程款中予以扣减。（二）关于购买的发电机组及电费由谁承担的问题。原告方认为是项目部用电，与己无关，被告方认为应由原告方承担。本院认为，按照《劳务分包协议》、《补充协议》约定，发电机及电费应由原告承担，

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘31民终219号上诉人（原审原告）：伍玉禄，男，汉族，住湖南省新化县。委托诉讼代理人：张毅、田聪，湖南民生律师事务所律师。上诉人（原审被告）：湖南百舸水利建设股份有限公司，住所地为湖南省长沙市。法定代表人：蒋志忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：陶健强，男，汉族，住湖南省宁乡县。委托诉讼代理人：谢召新，湖南琼武律师事务所律师。原审……