建设工程合同纠纷 （2014）浙金民终字第632号

创业公司与兰溪粮食公司签订的建设工程施工合同，尽管之后创业公司又与黄聚财签订了承包合同，但考虑到创业公司派有专业技术人员进场，账款也通过单位账号进行且工程质量得奖等诸多因素，最后还是认定创业公司、兰溪粮食公司之间所签订的合同有效，应当受到国家法律的保护。建设工程工程款的认定一般应以审计结论为准，况且创业公司也盖章认可，但该案的情况有些特殊，如拱板制作包清工每榀拱板为1750元，进入拱板组价条款之一，兰溪粮食公司派驻工地的代表也认为情况属实，但审计时未按此价进行，对创业公司显然不公。创业公司的同意审计结果（签名盖章）有点出于无奈，明明知道审计结果对其不利，但审计时间拖长，致其的损失会更大，故可以对原审计结果进行适当调整。对中国建设银行股份有限公司金华分行的鉴定结论，该院予以认定。对创业公司的第1项诉讼请求，法院能支持的是鉴定书认定的（榀拱板485499元＋室外路面工程17266元－被告应承担40%，192天逾期工期31995元＋安全防护、文明拖工措施费263400元）734170元，至于创业公司还认为的利息损失赔偿问题，因为之前创业公司已同意审计结果，其也应当承担一定的责任，而安全防护、

创业公司与兰溪粮食公司签订的建设工程施工合同，尽管之后创业公司又与黄聚财签订了承包合同，但考虑到创业公司派有专业技术人员进场，账款也通过单位账号进行且工程质量得奖等诸多因素，最后还是认定创业公司、兰溪粮食公司之间所签订的合同有效，应当受到国家法律的保护。建设工程工程款的认定一般应以审计结论为准，况且创业公司也盖章认可，但该案的情况有些特殊，如拱板制作包清工每榀拱板为1750元，进入拱板组价条款之一，兰溪粮食公司派驻工地的代表也认为情况属实，但审计时未按此价进行，对创业公司显然不公。创业公司的同意审计结果（签名盖章）有点出于无奈，明明知道审计结果对其不利，但审计时间拖长，致其的损失会更大，故可以

浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙金民终字第632号上诉人（原审被告）：兰溪市粮食购销有限公司。法定代表人：金锦辉。委托代理人：应旭升。委托代理人：毛飚。被上诉人（原审原告）：浙江创业建设工程有限公司。法定代表人：项予平。委托代理人：黄晨骞。委托代理人：黄聚财。上诉人兰溪市粮食购销有限公司（以下简称兰溪粮食公司）为与被上诉人浙江创业建设工程有限公司（以下简称创业公司）建设工程……