买卖合同纠纷 （2021）鲁06民终2587号

玲珑轮胎公司和锦辉科技公司签订的买卖合同合法有效，双方均应依约履行。按照合同约定，锦辉科技公司应于2019年2月24日交货完毕，锦辉科技公司延期交付设备，事实清楚。供胶机前密炼车间胶片卷取小车图的修改只涉及涉案设备的很小一部分，且锦辉科技公司未提供证据证明该部分更改对交货时间的影响的证据。因双方之间的合同是买卖合同，玲珑轮胎公司的主要合同义务是给付货款，锦辉科技公司的主要合同义务是交付设备，双方并未约定具备安装条件后才能交货。故锦辉科技公司主张因为玲珑轮胎公司更改设计和厂区长期不具备生产线的安装条件，所以未按合同约定在签字生效后6个月交货，一审法院不予采纳。锦辉科技公司延期交货构成违约，应当承担违约责任。因锦辉科技公司已经交付大部分设备并已安装，玲珑轮胎公司也已经支付了总价款70%的货款，锦辉科技公司延期交货的行为并未导致双方买卖合同的目的不能实现，且解除合同会给双方造成不应有的损失，故玲珑轮胎公司要求解除合同，依法不予支持。玲珑轮胎公司主张锦辉科技公司已交付的设备存在质量问题，无法继续安装，无证据证实，依法不予采纳。双方约定的延期交货的违约金过高，锦辉科技公司要求调整，依法应予支持。

玲珑轮胎公司和锦辉科技公司签订的买卖合同合法有效，双方均应依约履行。按照合同约定，锦辉科技公司应于2019年2月24日交货完毕，锦辉科技公司延期交付设备，事实清楚。供胶机前密炼车间胶片卷取小车图的修改只涉及涉案设备的很小一部分，且锦辉科技公司未提供证据证明该部分更改对交货时间的影响的证据。因双方之间的合同是买卖合同，玲珑轮胎公司的主要合同义务是给付货款，锦辉科技公司的主要合同义务是交付设备，双方并未约定具备安装条件后才能交货。故锦辉科技公司主张因为玲珑轮胎公司更改设计和厂区长期不具备生产线的安装条件，所以未按合同约定在签字生效后6个月交货，一审法院不予采纳。锦辉科技公司延期交货构成违约，应当承

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁06民终2587号上诉人(原审被告、反诉原告)：桂林锦辉科技有限公司。住所地：桂林市叠彩区福利路定江**工业园。法定代表人：尹贵平，总经理。委托诉讼代理人：樊小健，广西瑞景律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告)：湖北玲珑轮胎有限公司。住所地：湖北省荆门高新区掇刀区荆东大道****。法定代表人：王锋，总经理。委托诉讼代理人：李琪法，该公……