建设工程施工合同纠纷 （2017）苏07民终1132号

对吊篮因工期延误所发生的租金损失139724.5元和道路摊销费、工地打扫费用两项费用25050.67元因未得到佳美公司确认而不予支持，明显错误。合同虽约定工期暂定4个月，但该暂定时间为须剔除因圣和公司供货不及时等原因的不确定工期顺延，而因佳美公司造成的工期延误导致的吊篮租金损失，应由佳美公司承担。另道路摊销费、工地打扫费用两项费用25050.67元为圣和公司所垫付的费用，由1、2、3号楼承包人共同分摊，依约应从佳美工程承包款中扣除。四、一审法院按工程剩余欠款直接计算欠款利息有误，同时对本案诉讼、鉴定费用的负担分配与本案案情不符。1.如按一审判决，被上诉人应得工程款3571486.98元，减去应扣款项118778.3元，实际工程款为3452708.68元。按照双方合同约定“工程结束后付工程价款的85%，工程竣工验收合格后付工程价款的95%，余款在工程竣工验收一年后结清”，即2014年11月30日应付的工程款为3452708.68元×85%=2934802.38元，减去圣和公司已付工程款2744601.76元，欠付工程款为190200.62元，并非一审法院认定的601890.88元。同样，

对吊篮因工期延误所发生的租金损失139724.5元和道路摊销费、工地打扫费用两项费用25050.67元因未得到佳美公司确认而不予支持，明显错误。合同虽约定工期暂定4个月，但该暂定时间为须剔除因圣和公司供货不及时等原因的不确定工期顺延，而因佳美公司造成的工期延误导致的吊篮租金损失，应由佳美公司承担。另道路摊销费、工地打扫费用两项费用25050.67元为圣和公司所垫付的费用，由1、2、3号楼承包人共同分摊，依约应从佳美工程承包款中扣除。四、一审法院按工程剩余欠款直接计算欠款利息有误，同时对本案诉讼、鉴定费用的负担分配与本案案情不符。1.如按一审判决，被上诉人应得工程款3571486.98元，减去应

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏07民终1132号上诉人（原审原告）：盐城市佳美石材有限公司。法定代表人：王凤殿，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘世军，江苏永信律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江苏圣和市政建设集团有限公司。法定代表人：王伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐明祥，该公司职员。委托诉讼代理人：胡光强，江苏一正律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：北京城建道……