（2017）黑01民终2891号

经本庭与黑龙江新时代建筑工程监理有限公司的核实，该监理公司并未监理本案涉诉工程，亦未有监理人员签字盖章。富华公司的开工日期及竣工日期均不明确，无法确认富华公司是否按合同约定的日期开工及竣工；亦无法确认哪一方违约，违约金何时起算；至今双方都没有进行决算。富华公司所举的证据不足以证实富华公司的诉讼请求，本案事实不清，富华公司证据不足，应驳回富华公司的全部诉讼请求。宾西牛业公司的请求，2007年7月18日，双方签订《建设工程施工协议书》第八条明确约定，承包方不负责向发包方提供发票，不承担任何税费。补充协议中又约定在富华公司承揽的基础工程及主体工程在满足结构使用安全的前提下富华公司对施工材料使用有自主权。以上约定是双方的真实意思表示，双方应按照合同的约定严格履行；《最高院关于建设工程施工合同的解释》第13条规定：建设工程未经竣工验收，发包方擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。本案诉争的建设工程厂房宾西牛业供已实际使用七年之久，宾西牛业公司主张富华公司违约并追究违约责任，但并未举出相关证

经本庭与黑龙江新时代建筑工程监理有限公司的核实，该监理公司并未监理本案涉诉工程，亦未有监理人员签字盖章。富华公司的开工日期及竣工日期均不明确，无法确认富华公司是否按合同约定的日期开工及竣工；亦无法确认哪一方违约，违约金何时起算；至今双方都没有进行决算。富华公司所举的证据不足以证实富华公司的诉讼请求，本案事实不清，富华公司证据不足，应驳回富华公司的全部诉讼请求。宾西牛业公司的请求，2007年7月18日，双方签订《建设工程施工协议书》第八条明确约定，承包方不负责向发包方提供发票，不承担任何税费。补充协议中又约定在富华公司承揽的基础工程及主体工程在满足结构使用安全的前提下富华公司对施工材料使用有自主

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黑01民终2891号上诉人（原审原告、反诉被告）：黑龙江富华建筑安装工程有限公司，住所地哈尔滨市香坊区衡山路18号。法定代表人：耿兴业，总经理。委托诉讼代理人：刘双喜，男，该公司法律顾问。被上诉人（原审被告、反诉原告）黑龙江宾西牛业有限公司，住所地宾县宾西经济开发区宾富路1号。法定代表人：贺志云，董事长。委托诉讼代理人：孙艳辉，北京威诺律师……