建设工程施工合同纠纷 （2017）湘11民初3号

本案系建设工程施工合同纠纷。争议焦点为：1、如何确定被告未支付的工程款；2、被告是否应当支付未付工程款的利息；3、被告是否应赔偿原告的停工损失；4、被告是否应承担少交付7套房屋给原告的赔偿责任；5、因延期交房致原告向案外人承担逾期交房违约责任，原告因此遭受的损失是否应由被告承担；6、被告是否应将由其缴纳的税款支付给原告；7、王孟善工伤事故损失费用17,000元是否应由被告承担；8、原告关于确认涉案项目第2栋1楼第1间门面归属原告的请求能否成立；9、本项目涉及的有关政府部门各种违法罚款等是否应由被告承担。一、关于如何确定被告未支付的工程款。双方关于工程款的结算问题主要存在以下几个分歧：1、关于本案工程的竣工验收问题；2、关于本案合同的效力问题；3、关于如何计算工程款，采用固定单价还是参照定额。1、关于本案工程的竣工验收问题。双方签订的《项目合同》第十一条第2项约：工程竣工后，乙方（原告）应向甲方（潇湘纸业公司）及时提供竣工验收报告及其他竣工资料、结算资料，甲方在收到上述资料后5天内组织有甲方代表和监理工程师参加的预验收，预验收合格后，如因规划、图审、质监、建设规费等甲方原因不能进行有关部

本案系建设工程施工合同纠纷。争议焦点为：1、如何确定被告未支付的工程款；2、被告是否应当支付未付工程款的利息；3、被告是否应赔偿原告的停工损失；4、被告是否应承担少交付7套房屋给原告的赔偿责任；5、因延期交房致原告向案外人承担逾期交房违约责任，原告因此遭受的损失是否应由被告承担；6、被告是否应将由其缴纳的税款支付给原告；7、王孟善工伤事故损失费用17,000元是否应由被告承担；8、原告关于确认涉案项目第2栋1楼第1间门面归属原告的请求能否成立；9、本项目涉及的有关政府部门各种违法罚款等是否应由被告承担。一、关于如何确定被告未支付的工程款。双方关于工程款的结算问题主要存在以下几个分歧：1、关于本

湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘11民初3号原告：永州市城市住宅建筑有限责任公司。法定代表人：陈素华，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄昭云。被告：永州市零陵潇湘纸业有限公司。法定代表人：秦学群，该公司董事长。诉讼代表人：永州市零陵潇湘纸业有限公司清算组。委托诉讼代理人：张国强，系该公司员工。委托诉讼代理人：欧阳臻，湖南云虹律师事务所律师。原告永州市城市住宅建筑有限责任公司与……