装饰装修合同纠纷 （2021）粤01民终16134号

《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日开始施行，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，该案属于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷，应适用当时的法律、司法解释的规定。该案所涉装饰装修工程为家庭室内装饰装修工程，根据家庭室内装修行业的实际情况，靓家邦公司与王雅芳签署《广州靓家邦装饰工程有限公司合同》是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应遵守履行。该案中，靓家邦公司的施工已基本完工，双方虽未对工程进行竣工验收，但王雅芳已将装修完成的房屋投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十三条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，一审法院对王雅芳提出的工程存在质量问题的意见不予采纳。靓家邦公司的工程已基本完工，但王雅芳仅支付第一期工程款5100元，第二期工程款仅支付了20000元，还有400元尚未支付，故王雅芳存在逾期支付工程款的情况。根据双方合同约定，王雅芳未按

《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日开始施行，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，该案属于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷，应适用当时的法律、司法解释的规定。该案所涉装饰装修工程为家庭室内装饰装修工程，根据家庭室内装修行业的实际情况，靓家邦公司与王雅芳签署《广州靓家邦装饰工程有限公司合同》是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应遵守履行。该案中，靓家邦公司的施工已基本完工，双方虽未对工程进行竣工验收，但王雅芳已将装修完成的房屋投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终16134号上诉人（原审被告、反诉原告）：王雅芳，女，1955年10月1日出生，汉族，住广东省惠州市惠阳区。被上诉人（原审原告、反诉被告）：广州靓家邦装饰设计工程有限公司，住所地广东省广州市白云区新市街黄石西路268号二层E210、E212、E213、E216铺（自主申报）。法定代表人：谢宏军。上诉人王雅芳因与被上诉人广州靓家邦装饰设……