建设工程施工合同纠纷 （2015）成民初字第01980号

根据双方当事人的诉、辩主张，本案的争议焦点为：1、华西公司与胜业公司签订的《“胜业.望园”工程施工合同》及其补充协议是否应当解除；2、胜业公司是否应当返还华西公司缴纳的履约保证金500万元，并从2014年2月25日起按照银行同期贷款利率计算利息至实际返还完毕之日止；3、胜业公司欠付工程款的具体数额及利息如何计算；4、胜业公司是否应当向华西公司赔偿停工、窝工损失；5、胜业公司是否应当向华西公司赔偿其他经济损失7741435.967元；6、胜业公司是否应当向华西公司赔偿可得利润损失；7、华西公司对工程价款是否享有优先受偿权；8、华西公司要求判令胜业公司支付鉴定费、评估费及公告费的请求能否成立。现就上述争议焦点分述如下： 一、关于《“胜业.望园”工程施工合同》及其补充协议是否应当解除的问题 华西公司与胜业公司于2014年1月22日签订的《“胜业.望园”工程施工合同》及《合同补充协议书》；又于2014年5月21日，签订《金堂县赵镇西家坝G地块（胜业.望园）新建住宅、商业建设项目工程施工合同》（以下简称备案合同），并于2014年6月4日在建设行政主管部门为该份合同办理了备案手续。从两份合同的内容

根据双方当事人的诉、辩主张，本案的争议焦点为：1、华西公司与胜业公司签订的《“胜业.望园”工程施工合同》及其补充协议是否应当解除；2、胜业公司是否应当返还华西公司缴纳的履约保证金500万元，并从2014年2月25日起按照银行同期贷款利率计算利息至实际返还完毕之日止；3、胜业公司欠付工程款的具体数额及利息如何计算；4、胜业公司是否应当向华西公司赔偿停工、窝工损失；5、胜业公司是否应当向华西公司赔偿其他经济损失7741435.967元；6、胜业公司是否应当向华西公司赔偿可得利润损失；7、华西公司对工程价款是否享有优先受偿权；8、华西公司要求判令胜业公司支付鉴定费、评估费及公告费的请求能否成立。现就

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2015)成民初字第01980号 原告：中国华西企业股份有限公司。住所地：四川省成都市解放路二段95号。 法定代表人：杨斌，董事长。 委托诉讼代理人：唐荣龙，四川律治律师事务所律师。 委托诉讼代理人：任小青，女，汉族，1972年8月30日出生，住四川省成都市成华区。 被告：成都胜业房地产开发有限公司。住所地：四川省成都市金堂县赵镇朝阳街121号。 法……