建设工程施工合同纠纷 （2016）浙08民终1305号

涉案工程已经万灵公司组织验收并在相关文件上签字确认验收合格，万灵公司要求天众公司对外墙涂料工程全部进行返工或赔偿外墙整体返工的工程款的反诉请求，没有事实和法律依据，法院不予支持。工程验收合格后，如出现质量问题，由发包人通知承包人在工程保修范围和保修期内承担保修责任，如果承包人未能及时履行保修义务的，发包人有权另行委托其他单位进行维修施工，相关合理费用可以按保修条款的约定直接从保修金中支付或由发包人垫付后向承包人追偿。现万灵公司并无证据证明其已经向天众公司发出通知要求维修，其主张的维修费用及蹲坑修复费用，证据不足，法院不予支持。3.工程是否存在延期，违约金是否需要支付，对万灵公司的损失是否需要赔偿。原告天众公司认为工程开工日期和竣工日期分别为2014年4月2日、2015年1月8日，并提交施工许可证、单位工程质量竣工验收记录、单位工程竣工报告等证据材料予以证明；被告万灵公司认为工程开工日期和竣工日期分别为2013年11月28日、2015年2月9日，并提交开工报告、单位工程竣工报告、单位工程竣工验收结论汇总表、衢州市建筑设计院有限公司审计报告书等证据材料予以证明。根据合同约定，开工日期具体以

涉案工程已经万灵公司组织验收并在相关文件上签字确认验收合格，万灵公司要求天众公司对外墙涂料工程全部进行返工或赔偿外墙整体返工的工程款的反诉请求，没有事实和法律依据，法院不予支持。工程验收合格后，如出现质量问题，由发包人通知承包人在工程保修范围和保修期内承担保修责任，如果承包人未能及时履行保修义务的，发包人有权另行委托其他单位进行维修施工，相关合理费用可以按保修条款的约定直接从保修金中支付或由发包人垫付后向承包人追偿。现万灵公司并无证据证明其已经向天众公司发出通知要求维修，其主张的维修费用及蹲坑修复费用，证据不足，法院不予支持。3.工程是否存在延期，违约金是否需要支付，对万灵公司的损失是否需要赔

浙江省衢州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙08民终1305号上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江万灵电线电缆有限公司，住所地浙江省衢州市东港七路112号。法定代表人：余绍莲，执行董事。委托诉讼代理人：徐斌，浙江无剑律师事务所律师。委托诉讼代理人：许广平，浙江无剑律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江天众建设有限公司，住所地浙江省金华市婺城区洪源小区24幢5号。法定代表人：……