建设工程合同纠纷 (2018)赣11民终841号
裁判要旨
本案主要争议的焦点为:(一)涉案桩基质量是否有问题;(二)南昌二建是否应支付工程款的问题;(三)原告是否应当负担被告的设计变更费用;(四)关于原告工程是否延期,原告是否应赔偿被告延期违约损失款1200000元。现分述如下。(一)关于涉案桩基质量是否有问题。双方都确认核工业南昌工程勘察院出具的基桩质量检测报告。该桩质量检测报告上检测方法有三种,一是自反力平衡静载试验,二是低应变法,三是钻芯法。而对于钻芯法,实际上又有三种数据。一是桩身完整性,二是沉渣厚度,三是混凝土强度。从9#楼看,钻芯法取样10根,其中133#、152#、190#号桩局部芯样有沟槽,为Ⅱ类桩,其余均为Ⅰ类桩,这实际上是对桩身完整性评价。对于沉渣厚度,133#桩底沉渣厚度0.9m,152#桩底沉渣厚度0.4m。根据中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》第5.6.4,沉渣厚度端承桩为≤50mm。而涉案2根桩沉渣厚度达到0.9m和0.4m,明显不符合规范要求。《建筑基桩检测技术规范》第7.6.4,成桩质量评价应按单根受检桩进行,当出现下列情况之一时,应判定该受检桩不满足设计要求:2.桩长、桩底沉渣厚
摘要
湖北宏信基础工程有限公司、南昌市第二建筑工程公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文(节选)
江西省上饶市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)赣11民终841号上诉人(原审原告、反诉被告):湖北宏信基础工程有限公司,住所地湖北省鄂州市梁子沟湖区东沟镇政府院内。统一社会信用代码:9142070075102103XE。法定代表人:舒绪海,该公司总经理。委托诉讼代理人:周航空,湖北金雅律师事务所律师,特别授权。委托诉讼代理人:董书超,男,该公司员工,特别授权代理。上诉人(原审被告、反诉原告……