装饰装修合同纠纷 （2014）厦民终字第3296号

陈刚与和园公司签订的装修合同系当事人的真实意思表示，内容未违反法律的禁止性规定，合法有效，因此陈刚与和园公司之间存在装饰装修合同关系，双方均应按合同约定履行。陈刚于2012年5月16日支付了首期工程款90000元，依据合同约定，和园公司应于收到首期工程款后的第三日开工即2012年5月19日开工，工期105天，则约定竣工日期为2012年9月5日。由于双方约定由和园公司包工、部分包料，陈刚负责采购其余装修所需材料，因此装修过程中需要双方互相配合，及时完成各自的施工及采购工作，方能按原定期限完成全部装修施工。陈刚对于其按照工程进度及时采购所需材料并按时支付进度款负有举证责任，和园公司对于其完成施工项目的时间及工程量负有举证责任。双方没有进行分项结算，和园公司没有证据证明其完成水电、木工、油漆各分项工作的具体时间，因此对陈刚主张的木工进场时间为2012年8月23日、油漆工进场时间为2012年9月28日，予以采信。和园公司主张在2012年9月28日已经完成约定的装修工程项目，但从2013年3月之后的短信内容，和园公司在本案中的答辩意见来看，尚有钢琴区背景墙、木作吧台下方的实木圆脚等未完成，因此对

陈刚与和园公司签订的装修合同系当事人的真实意思表示，内容未违反法律的禁止性规定，合法有效，因此陈刚与和园公司之间存在装饰装修合同关系，双方均应按合同约定履行。陈刚于2012年5月16日支付了首期工程款90000元，依据合同约定，和园公司应于收到首期工程款后的第三日开工即2012年5月19日开工，工期105天，则约定竣工日期为2012年9月5日。由于双方约定由和园公司包工、部分包料，陈刚负责采购其余装修所需材料，因此装修过程中需要双方互相配合，及时完成各自的施工及采购工作，方能按原定期限完成全部装修施工。陈刚对于其按照工程进度及时采购所需材料并按时支付进度款负有举证责任，和园公司对于其完成施工项

福建省厦门市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）厦民终字第3296号上诉人（原审被告）厦门和园装饰设计工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区金山西里220号之11。法定代表人何少山，总经理。委托代理人赖顺贵，福建欧菲亚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）陈刚，男，1987年11月26日出生，汉族。委托代理人杨宁，福建丰一律师事务所律师。上诉人厦门和园装饰设计工程有限公司（下称和园公司）因与被……