建设工程合同纠纷 （2017）豫17民终5034号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”，本案原告新蔡县建筑公司与被告新蔡县粮食局签订的建设工程施工合同形式完备，内容合法，是双方的真实意思表示，该合同为有效合同，双方均应依照合同行使权利、履行义务。被告新蔡县粮食局作为发包人，应当履行协调好四邻及地方村民，保障好施工方的施工条件的义务，本案龙口粮所工地之所以停工，系被告没有履行好保障施工条件的义务，故被告构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求解除2015年11月10日与被告签订的建设工程施工合同，由于被告违约导致工地停工，原告不能继续施工，原、被告双方均无法再实现合同目的，故对原告的该项请求，予以支持。原告要求被告支付已施工部分的工程款115600元和评估费4600元及利息，因被告对原告已施工部分的工程款拒不结算和支付，原告无奈委托评估机构对已施工部分进行评估并无不当，对此请求，予以支持，利息被告应从原告起诉之日起按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计息。原告要求被告支付钢材挪移除锈费37700元及利息，因被
摘要
《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”，本案原告新蔡县建筑公司与被告新蔡县粮食局签订的建设工程施工合同形式完备，内容合法，是双方的真实意思表示，该合同为有效合同，双方均应依照合同行使权利、履行义务。被告新蔡县粮食局作为发包人，应当履行协调好四邻及地方村民，保障好施工方的施工条件的义务，本案龙口粮所工地之所以停工，系被告没有履行好保障施工条件的义务，故被告构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求解除2015年11月10日与被告签订的建设工程施工合同，由于被告违约导致工地
正文（节选）
河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫17民终5034号上诉人（原审被告）：新蔡县粮食局，住所地：新蔡县驻新路66号。法定代表人：杨安国，局长。委托诉讼代理人：刘海舰，河南良策律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：新蔡县建筑公司，住所地：新蔡县文化路中段产业集聚区管委会院内东2层205号。法定代表人：李国武，该公司经理。委托诉讼代理人：唐松，男，1966年4月27日出生，汉族，……