建设工程施工合同纠纷 （2016）皖06民初154号

本案争议焦点为：1.国宇公司应否支付中城公司已完成施工的工程款、停工损失及相应的利息、违约金；2.中城公司是否享有涉案工程的优先受偿权。关于国宇公司应否支付中城公司已完成施工的工程款。本案工程项目经过了招投标程序，双方签订的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，不违反法律法规的有关规定，应确认合同有效。中城公司依照合同约定履行相关施工义务，通过约定方式向国宇公司送达了已完成工程的结算书，国宇公司应当就已完工部分进行全额结算并付款，中城公司请求被告支付已完工部分的全部工程款，本院予以支持。关于国宇公司应否支付中城公司停工损失及违约金。因国宇公司的原因造成停工，国宇公司应当承担停工损失。双方协商约定停工损失，并不违反相关法律规定，对中城公司请求国宇公司支付2#楼设计变更造成停工损失120万元，1#、2#、3#楼的非正常停工损失800万元，共计920万元，本院予以支持。中城公司主张国宇公司支付停工损失的违约金6101655元（包括停工协议中同时解决的190万元欠款的逾期支付违约金，按低于约定0.3%/日的月息2%计算自停工协议约定的2015年2月4日至第一次开庭前的2017年2月10日）

本案争议焦点为：1.国宇公司应否支付中城公司已完成施工的工程款、停工损失及相应的利息、违约金；2.中城公司是否享有涉案工程的优先受偿权。关于国宇公司应否支付中城公司已完成施工的工程款。本案工程项目经过了招投标程序，双方签订的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，不违反法律法规的有关规定，应确认合同有效。中城公司依照合同约定履行相关施工义务，通过约定方式向国宇公司送达了已完成工程的结算书，国宇公司应当就已完工部分进行全额结算并付款，中城公司请求被告支付已完工部分的全部工程款，本院予以支持。关于国宇公司应否支付中城公司停工损失及违约金。因国宇公司的原因造成停工，国宇公司应当承担停工损失。双方协

安徽省淮北市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖06民初154号原告：中铁中城工程有限公司,住所地河南省林州市龙安路317号。法定代表人：李伏明，该公司总经理。委托诉讼代理人：任江海，天津融汇律师事务所律师。被告：安徽国宇置业有限公司，住所地安徽省淮北市相山区人民路北相阳路西新城国际11栋2101室。法定代表人：王振国，该公司董事长。原告中铁中城工程有限公司（以下简称中城公司）与被告安徽国……