建设工程施工合同纠纷 (2018)川15民初92号

案号
(2018)川15民初92号
法院
四川省宜宾市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
四川省宜宾市
裁判日期
2019-09-23

裁判要旨

宜宾纸业申请重新鉴定不符合法律规定,不同意其申请。 本院认为,本案的争议焦点为:一、关于是否应当计算总承包服务费;二、是否应当计算商品混凝土泵送费;三、是否应当计算非成品钢结构加工制作费;四、夜间施工费用应当如何计算;五、二次搬运费用应当如何计算;六、冬雨季施工费应当如何计算;七、广告宣传牌的搭设和拆除费用应当如何计算;八、南溪区信息价缺项材料价格不下浮费用的计算;九、人工费调整费用的计算;十、金属板材焊接超声波探伤费是否应当计算;十一、停电索赔是否应当在工程款中进行扣减的问题;十二、超长钢结构件运输费的计算;十三、成品库行车梁按德标验收导致增加的费用;十四、屋面双层彩钢板按单板套取定额审减费用的计算;十五、钢结构认价材料下浮审减的计算;十六、屋面板材料认价审减的计算;十七、截桩费用认价的计算;十八、宜宾纸业应支付的结算款、进度款利息的问题;十九、一标段工期延误系谁的原因导致,华西公司是否应支付宜宾纸业工期延误违约金;二十、关于专用建安发票票据的交付问题;二十一、无争议部分质保金的退还问题。 关于争议焦点一:是否应当计算总承包服务费的问题。总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的

摘要

宜宾纸业申请重新鉴定不符合法律规定,不同意其申请。 本院认为,本案的争议焦点为:一、关于是否应当计算总承包服务费;二、是否应当计算商品混凝土泵送费;三、是否应当计算非成品钢结构加工制作费;四、夜间施工费用应当如何计算;五、二次搬运费用应当如何计算;六、冬雨季施工费应当如何计算;七、广告宣传牌的搭设和拆除费用应当如何计算;八、南溪区信息价缺项材料价格不下浮费用的计算;九、人工费调整费用的计算;十、金属板材焊接超声波探伤费是否应当计算;十一、停电索赔是否应当在工程款中进行扣减的问题;十二、超长钢结构件运输费的计算;十三、成品库行车梁按德标验收导致增加的费用;十四、屋面双层彩钢板按单板套取定额审减费

正文(节选)

四川省宜宾市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川15民初92号 原告(反诉被告):中国华西企业股份有限公司,住所地四川省成都市金牛区解放路二段**。 法定代表人:杨斌,董事长。 委托诉讼代理人:田勇,四川公生明律师事务所律师。 委托诉讼代理人:杜渝,四川公生明律师事务所律师。 被告(反诉原告):宜宾纸业股份有限公司,住,住所地四川省宜宾市南溪区轻工业园区/div> 法定代表人:易从,董……