建设工程施工合同纠纷 （2016）辽02民终5199号

友兰公司的施工范围主要为土建工程，其中塑钢窗、塑钢门为恒昇公司供货。根据双方签订的《【大化渣场北区C地块东侧中小学土建总承包】工程施工合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”）第3.4.1条关于“对以下情况造成的工期延误，工期可相应顺延：1.不可抗力；2.政府临时通告；3.因甲方原因造成的工期延误”的约定，恒昇公司迟延提供塑钢窗、塑钢门等材料的时间应从案涉工程总共工期扣除。然而，一审法院对《补充协议》中关于塑钢窗、塑钢门约定供货时间、实际履行中塑钢窗、塑钢门的供货时间以及友兰公司因此而停工的时间没有予以查明，属案件基本事实不清。综上，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：一、撤销大连市甘井子区人民法院（2015）甘民初字第6295号民事判决；二、本案发回大连市甘井子区人民法院重审。上诉人大连恒昇房地产开发有限公司、大连友兰建筑工程有限公司各预交二审案件受理费42870元分别予以退回。审判长　　侯学枝审判员　　丁大勇审判员　　刘冬艳二〇一六年十二月九日书记员　　任建芳 更多数据：www.

友兰公司的施工范围主要为土建工程，其中塑钢窗、塑钢门为恒昇公司供货。根据双方签订的《【大化渣场北区C地块东侧中小学土建总承包】工程施工合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”）第3.4.1条关于“对以下情况造成的工期延误，工期可相应顺延：1.不可抗力；2.政府临时通告；3.因甲方原因造成的工期延误”的约定，恒昇公司迟延提供塑钢窗、塑钢门等材料的时间应从案涉工程总共工期扣除。然而，一审法院对《补充协议》中关于塑钢窗、塑钢门约定供货时间、实际履行中塑钢窗、塑钢门的供货时间以及友兰公司因此而停工的时间没有予以查明，属案件基本事实不清。综上，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项

辽宁省大连市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）辽02民终5199号上诉人（原审原告):大连恒昇房地产开发有限公司，住所地大连市甘井子区大连湾镇前盐村。法定代表人：李晓松，该公司经理。委托诉讼代理人：李郡。委托诉讼代理人：韩浩。上诉人（原审被告）:大连友兰建筑工程有限公司，住所地大连普湾新区三十里堡街道东山后村。法定代表人：于继伟，该公司经理。委托诉讼代理人：王善忠、苏华君，辽宁王善忠律师事……